2026年监理工程师《建设工程合同管理》科目的考试时间为2026年5月16日上午9:00-11:00，为了帮助各位考生完成考后估分了解自己的大致成绩，小编特为各位考生整理搜集了《合同管理》科目的考试真题和答案解析以供各位作为参考，不全的题目后期会陆续更新。
一、单项选择题（共 50 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得 1 分，没选或错选均不得分）
1.招标方式进行采购时，引入的机制（ ）。
A.约束机制
B.竞争机制
C.制衡机制
D.淘汰机制
【答案】B
【解析】招标是工程采购的重要方式，其核心是引入了竞争机制，具有一次性报价、报价保密、竞争充分、程序严格、约束力强的特点。
【考点来源】第一节工程交易方式及合同体系一、工程交易方式
2.根据《标准材料采购招标文件》，合同付款的支付方式和比例是（ ）。
A.预付款为签约合同的 15%
B.进度款为交付材料合同价格的 90%
C.全部合同材料质量保证期届满后支付合同价格 5%的结清款
D.全部合同材料质量保证期届满后支付合同价格的 95%
【答案】C
【解析】全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格 5%的结清款。
【考点来源】第三节材料采购合同履行管理一、合同价款的支付
3.《政府采购法》中，对于政府采购项目编制采购文件的保存期限（ ）
A.从采购结束之日起 15 年
B.从采购实施之日起 15 年
C.从采购结束之日起 10 年
D.从采购实施之日起 10 年 D.人民法院
【答案】A
【解析】根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
【考点来源】一、工程交易方式
4.关于AIA 系列合同适用范围的说法，正确的是（ ）
A.AIA 系列合同主要使用用于公共基础设施建设
B.A201 和A111 合同文件组合可适用于固定总价合同
C.AIA 系列中的C 系列是业主与建筑师之间的标准合同文件
D.AIA 系列中的D 系列是建筑师行业内部使用的文件
【答案】D
【解析】A 错误，美国建筑师学会 AIA 系列合同条件主要用于私营的房屋建筑工程。B 错误，将 A201和A111 合同文件组合可适用于成本补偿合同。C 错误，C 系列：建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件。
【考点来源】第五节 AIA 系列合同及CM 和IPD 合同模式一、AIA 系列合同条件
5.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(银皮书)，包含有工程目标、工程范围、设计和技术标准的合同文件是（ ）。
A.业主要求
B.合同协议书
C.通用合同条件
D.专用合同条件
【答案】A
【解析】作为合同的重要组成文件，“业主要求”包括合同中业主提出的工程目标、范围、设计和技术标准，以及按合同所作的补充和修改。其优先次序仅次于合同协议书和合同条件。
【考点来源】二、《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》主要条款 6.代理行为中，对无权代理行为行使追认权的主体（ ）
A.被代理人
B.代理行为第三人
C.代理人
D.人民法院
【答案】A
【解析】对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。
【考点来源】第三节工程合同管理相关法律基础一、合同关系
7.根据《标准施工招标文件》，发包人负责采购的建筑材料按合同约定预计在 2026 年 5 月 31 日进场向承包人提交时，发包人应在（ ）前通知承包人。
A.5 月 28 日
B.5 月 24 日
C.5 月 17 日
D.5 月 10 日
【答案】B
【解析】发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货 7 天前通知承包人。
【考点来源】二、施工质量管理
8.某工程专业分包合同履行过程中，分包人于 2026 年 3 月 25 日遇到不利外部条件后，于 4 月 1日向承包人报送索赔报告。承包人应在（ ）前给予明确答复。
A.4 月 15 日
B.4 月 22 日
C.4 月 29 日
D.5 月 6 日
【答案】B
【解析】在承包人收到分包人索赔报告后 21 天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。
【考点来源】一、专业分包合同管理
9.开展设计方案竞赛时，其中设计文件署名权和设计方案著作权的正确处理方式是（ ）。
A.设计文件署名权归属设计单位，设计方案著作权归属建设单位
B.设计文件署名权归属建设单位，设计方案著作权归属设计单位
C.设计文件署名权和设计方案著作权均归属设计单位
D.设计文件署名权和设计方案著作权均归属建设单位
【答案】A
【解析】设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有(专用合同条款另有约定除外)。
【考点来源】一、设计施工总承包合同文件
10.下列FIDIC 合同条件中，由业主委托（咨询）工程师管理合同的是（ ）
A.《施工合同条件》和《生产设备和设计-施工合同条件》
B.《生产设备和设计-施工合同条件》和《设计施工和运营合同条件》
C.《设计施工和运营合同条件》和《设计-建造与交钥匙工程合同条件》
D.《设计-建造与交钥匙工程合同条件》和《施工合同条件》
【答案】A
【解析】《施工合同条件》又称“新红皮书”,适用于各类大型或较复杂的工程项目或房建项目，尤其适用于传统的“设计一招标—建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。《生产设备和设计-施工合同条件》又称“新黄皮书”,适用于“设计-建造”模式，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。
【考点来源】第一节 FIDIC 施工合同条件
11.对于部分使用国有资金的项目，必须纳入招标项目范围的情形是（ ）
A.国有资金占投资额的 5%以上
B.国有资金占投资额的 8%以上
C.国有资金额超过 100 万元人民币
D.国有资金占控股或主导地位
【答案】D
【解析】全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。包括:1)使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10%以上的项目;2)使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。
【考点来源】一、工程交易方式
12.根据NEC(工程施工合同(ECC))，对工程范围不确定且急需尽早开工建设的项目，应在 ECC 主要选项条款中选择的是（ ）。
A.管理合同
B.成本补偿合同
C.带有分项目工程表的标价合同
D.带有工程量清单的目标合同
【答案】B
【解析】成本补偿合同适用于工程范围很不确定且急需尽早开工的项目，工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法。
【考点来源】二、ECC 合同的内容组成
13.民间借款合同未对借款利息进行约定的，借款利息支付的正确方式是（ ）
A.按商业银行同期贷款利率支付
B.按商业银行同期存款利率支付
C.按金融机构同期拆借利率支付
D.视为借款人无需向贷款人支付
【答案】D
【解析】借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。
【考点来源】第一节工程交易方式及合同体系二、工程合同体系
14.关于设备监造的说法，正确的是（ ）
A.驻厂监造是卖方要求买方必须履行的义务
B.卖方应为买方监造人员免费提供工作条件及交通食宿
C.监造人员对设备进行监造，应视为对设备质量的确认
D.监造人员未按卖方通知实行监造是，事后有权查阅相关记录
【答案】D
【解析】A 错，专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。B 错，买方监造人员的交通费、食宿费用由买方承担。C 错，买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认。
【考点来源】二、监造及交货前检验
15.根据《保障中小企业款项支付条例》，机关、事业单位从中小企业采购的货物，采用一次性结算方式时，最长付款期限是（ ）
A.付款申请提交后 7 日
B.付款申请提交后 14 日
C.货物交付后 30 日
D.货物交付后 60 日
【答案】D
【解析】事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起 30 日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过 60 日。
【考点来源】三、合同履行管理任务和方法
16.......
17.施工项目投标人在投标截止时间前书面通知招标人撤回其投标文件时，对于该投标人提交的投标保证金，招标人的正确处理方式是（ ）
A.自收到投标人撤回通知之日起 10 日内退还
B.自收到投标人撤回通知之日起 5 日内退还
C.自开标工作结束之日起 10 日内退还
D.自确定中标人之日起 5 日内退还
【答案】B
【解析】如投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。
【考点来源】二、工程保证担保
18.某政府投资项目，施工承包合同总价为 1000 万元，工程价款结算总额为 900 万元，合同约定以银行保函方式提交工程质量保证金时，该银行保函的最高金额是（ ）万元。
A.20
B.27
C.30
D.45
【答案】B
【解析】工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%。
【考点来源】二、工程保证担保
19.用人单位缴纳工伤保险费的数额是（ ）。
A.本单位职工工资总额乘以单位缴费费率之积
B.本单位职工收入总额乘以单位缴费费率之积
C.本单位职工个人工资乘以个人缴费费率后累加之和
D.本单位职工个人收入乘以个人缴费费率后累加之和
【答案】A
【解析】用人单位缴纳工伤保险费的数额为本单位职工工资总额乘以单位缴费费率之积。
【考点来源】一、工程保险种类
20.安装工程一切险的被保险人或受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期间是（ ）年
A.2
B.3
C.4
D.5
【答案】A
【解析】人寿保险以外的其他保险(如建筑工程一切险、安装工程一切险等)的被保险人或受益人，向保险人请求赔偿或给付保险金的诉讼时效期间为二年，自其知道或应当知道保险事故发生之日起计算。
【考点来源】二、工程保险合同管理
21.根据《标准设计招标文件》设计单位提供施工配合服务的截止时间是（ ）
A.工程通过竣工验收时
B.全部工程移交时
C.施工工作全部完成时
D.缺陷责任期届满时
【答案】A
【解析】施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。
【考点来源】二、设计文件及工作要求
22.根据《标准施工招标文件》投标人须知附表格式应包含的内容是（ ）
A.投标文件格式和中标通知书格式
B.投标人异议格式和招标人澄清格式
C.投标文件格式和中标结果通知书格式
D.开标记录表格式和中标结果通知书格式
【答案】D
【解析】附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括：开标记录表、问题澄清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式。
【考点来源】一、工程施工招标程序
23.根据《标准施工招标文件》，由于承包人原因造成工期延误时，承包人支付逾期竣工违约金的最高限额是（ ）
A.签约合同价的 3%
B.竣工结算合同价款的 3%
C.签约合同价的 5%
D.竣工结算合同价款的 5%
【答案】A
【解析】最高赔偿限额为签约合同价的 3%。
【考点来源】一、施工进度管理
24.根据《标准施工招标文件》，开标环节需进行的工作有：①检查投标文件的密封情况②宣布开标顺序③宣布开标人姓名，仅就上述工作而言，正确的开展顺序是（ ）
A.③-①-②
B.②-①-③
C.③-②-①
D.②-③-①
【答案】A
【解析】主持人按下列程序进行开标： 1)宣布开标纪律；
2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
4)检查投标文件的密封情况；
5)确定并宣布投标文件开标顺序；
6)设有标底的，公布标底；
7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
9)开标结束。
【考点来源】一、工程施工招标程序
25.某工程设计项目采用综合评估法评标时，有效投标人的投标报价及评分见下表,根据《标准设计招标文件》，评标委员会推荐 2 名中标候选人时，应推荐的中标候选人排序是（ ）
A.甲、戊
B.戊、乙
C.甲、丁
D.丙、丁
【答案】C
【解析】按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先。
【考点来源】三、工程勘察设计开标评标工作
26.根据《标准施工招标文件》，关于履约担保的说法，正确的是（ ）
A.担保期限应自工程开工之日起，至签发工程移交证书之日止
B.对于发包人的合理经济赔偿要求，担保人应在 14 天内支付完成
C.对于承包人在工程保修期内履行的合同义务担保人应负担保责任
D.发包人对承包人违约行为要求担保人赔偿时不需承包人确认
【答案】D
【解析】A 错，担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。B 错，对于发包人的合理经济赔偿要求，担保人应在 7 天内支付完成。C 错，担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。【考点来源】一、标准施工合同文本构成
27.某工程设计项目招标人于 2026 年 4 月 12 日开始发售招标文件，投标截止日期为 5 月 20 日，招标人对招标文件有异议时，应在（ ）前向招标人书面提出。
A.4 月 30 日
B.5 月 10 日
C.5 月 15 日
D.5 月 20 日
【答案】B
【解析】投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复;作出答复前，将暂停招标投标活动。
【考点来源】二、工程勘察设计招标工作
28.根据《标准勘察招标文件》，关于工程勘察临时占地的说法，正确的是（ ）
A.临时占地计划应有发包人制定后商勘察人确认
B.工程领域内的临时用地可有勘察人根据需要自行占用
C.位于公共道路的临时占地应有发包人向行政管理部门申请
D.临时占地使用完毕后应由勘察人负责恢复或清理
【答案】D
【解析】选项 A,勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，选项B，位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。选项C，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请按照要求制定占地施工方案，并据此实施。
【考点来源】二、勘察作业及工作要求
29.采用经评审是最低投标价法进行施工评标时各有效投标人经评审的投标价相等，且投标报价也相等时，正确的处理方式是（ ）。
A.各有效投标人以联合体方式中标
B.由招标人自行确定中标人
C.以施工组织设计评分最高者中标
D.以项目经理管理能力评分最高者中标
【答案】B
【解析】经评审的投标价相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。
【考点来源】三、施工评标工作
30.施工评标阶段的详细评审环节、需评审的因素是（ ）
A.付款条件
B.技术标准
C.工程质量
D.财务状况
【答案】A
【解析】详细评审标准和评审因素一般包括:单价遗漏;付款条件等。
【考点来源】三、施工评标工作
31.根据《标准施工处招标文件》，具体说明公式法调价基数和系数的合同文件是（ ）
A.合同协议书
B.投标函附录
C.已标价工程量清单
D.技术标准和要求
【答案】B
【解析】投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括项目经理的人选、工期、缺陷责任期分包的工程部位、公式法调价的基数和系数等的具体说明。
【考点来源】一、标准施工合同文本构成
33.根据《标准施工招标文件》，承包人有权获得工期和费用补偿，但不能获得利润补偿的情形是（ ）
A.施工现场遭遇异常恶劣的气候条件
B.监理人发出错误指示
C.发包人违约造成承包人暂停施工
D.施工现场发现地下文物
【答案】D
【解析】A 选项只能索赔工期；B、C 选项可以索赔工期、费用、利润；D 选项可以索赔工期、费用。
【考点来源】七、违约责任、索赔管理和争议解决
34.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，组成合同的文件有:①工程施工总承包合同;②工程施工专业承(分)包合同，③劳务分包合同。仅就上述文件而言，正确的优先解释顺序是（ ）
A.①-②-③
B.③-②-①
C.③-①-②
D.②-③-①
【答案】C
【解析】劳务分包合同文件组成及优先解释顺序如下：(1)劳务分包合同；(2)劳务分包合同附件； (3)工程施工总承包合同；(4)工程施工专业承(分)包合同。
【考点来源】二、劳务分包合同管理
35.根据FIDIC《施工合同条件》，除专用条件另外约定外，开工日期的合理范围是（ ）。
A.双方订立合同 14 天内
B.业主发出中标函后 21 天内
C.承包商收到中标函 28 天内
D.承包商收到中标函 42 天内
【答案】D
【解析】开工日期应在承包商收到中标函后 42 天内。
【考点来源】三、《施工合同条件》主要条款
36.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，劳务分包合同约定按确定的工时计算劳务报酬的，劳务分包人应按（ ）向承包人报送提供的劳务人数。
A.日
B.周
C.旬
D.月
【答案】A
【解析】按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报承包人，由承包人确认；
【考点来源】二、劳务分包合同管理
37.对发包人而言，采用工程总承包模式的缺点是（ ）。
A.不利于减少设计变更
B.不利于控制设计细节
C.不利于采用专利技术
D.不利于控制工程工期
【答案】B
【解析】总承包方式对发包人而言也有一些不利因素： (1)设计不一定是最优方案。(2)减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
【考点来源】一、工程总承包方式的特点
二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
51.保险合同中，属于要物合同（ ）。
A.保险合同
B.劳动合同
C.保管合同
D.定金合同
E.来料加工合同
【答案】CDE
【解析】要物合同是指除当事人双方意思表示一致之外，尚需交付标的物或完成其他现实给付才能成立的合同，如保管合同、定金合同、来料加工合同。
【考点来源】二、工程合同体系
52.根据《民法典》，下列组织中，属于非法人组织的有（ ）
A.事业单位
B.合伙企业
C.个人独资企业
D.社会服务机构
E.社会团体
【答案】BC
【解析】非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。
【考点来源】
53.勘察人服务（ ）。
A.选择工程地点
B.确定勘察范围
C.制定勘察纲要
D.评估工程条件
E.提供施工组织建议
【答案】CD
【解析】“勘察服务”包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。
【考点来源】二、工程勘察设计招标工作
54.根据《标准施工招标文件》，竣工付款申请单应包含的内容有（ ）
A.应返还的质量保证金
B.应支付的竣工付款金额
C.竣工结算的合同总价
D.缺陷责任期内索赔金额
E.已支付的工程价款
【答案】BCE
【解析】付款申请单应说明竣工结算的合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
【解析】六、竣工验收和缺陷责任期管理
【考点来源】订立合同时需要明确的内容
55.在招投标和合同管理工作中，为确认相关各方工作内容和责任界面，可采用的方法有（ ）
A.清单列举法
B.文字说明法
C.ABC 分类法
D.挣值分析法
E.图纸标注法
【答案】ABE
【解析】建设单位(或其委托的监理单位)、承包单位应有专门的合同界面协调人参与编制或审查招标投标文件和合同文件，确认相关各方的合同界面关系，如：土建合同和安装合同之间、安装合同和设备供应合同之间的责任界面和接口对接。可综合采用文字说明、清单列举、图纸标注等方法，使参建各方责任明确、边界划分清楚、衔接严谨，做到工作既不遗漏又不重复，各方均有合同依据可循，避免参与方互相推诿工作内容和责任。
【考点来源】第二节工程合同管理任务和方法一、招标采购管理任务和方法
56.根据《标准勘察招标文件》，发包人应履行的责任义务有（ ）
A.确定是否委托勘察监理
B.发出开始勘察通知
C.检查和审核勘察工作质量
D.维护管理勘察场地临时设施
E.编制勘察环保措施计划
【答案】ABC
【解析】发包人的职责:1、发包人代表，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限，书面通知勘察人。2、监理人，发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理。3、发包人指示发包人应按合同约定向勘察人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。4、决定或答复，发包人在法律允许的范围内有权对勘察人的勘察工作和(或)勘察文件作出处理决定，勘察人应按照发包人的决定执行，涉及勘察服务期限
57.2026 年 1 月 6 日根据《标准设计招标文件》签订的某设计合同，发包人因自身原因直至 4 月10 日尚未发出开始设计通知，并因此给设计人造成损失。设计人可向发包人提出的要求有（ ）
A.补偿增加的费用
B.顺延设计周期
C.提前支付设计费用
D.调整合同价格
E.解除合同
【答案】DE
【解析】除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。
【考点来源】
58.根据《民法典》，同一财产向两个以上债权人抵押后，需用拍卖抵押财产所得价款履行清偿义务时，正确的清偿顺序有（ ）。
A.应按抵押权登记时间的先后顺序清偿
B.抵押权未登记的，应按债权比例清偿
C.抵押权已登记的应先于未登记的受偿
D.抵押权同时登记的，不得协议变更被担保的债权数额
E.抵押权人不得放弃抵押权及其清偿顺位
【答案】ABC
【解析】同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿: (1)抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序;(2)抵押权已登记的先于未登记的受偿; (3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序。
【考点来源】一、合同担保方式
59.隐蔽工程隐蔽前，承包人已通知发包人检查，因发包人未能及时检查造成损失和停工时，承包人有权向发包人提出的要求有（ ）
A.撤换发包人代表
B.中止施工合同
C.顺延合同工期
D.赔偿停工损失
E.免除承包人质量责任
【答案】CD
【解析】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
【考点来源】三、民事与刑事责任
60.下列工程项目损失事项中，属于建设工程一切险保险人免责范围的有（ ）
A.因原材料缺陷引起的事故损失
B.因工艺不善引起的保险财产本身的损失
C.因施工机具失灵造成的本身损失
D.因技术人员过失引起的事故损失
E.因设计错误引起的损失
【答案】BCE
【解析】建筑工程一切险保单中，下列原因造成的损失、费用，保险人不负责赔偿：
(1)设计错误引起的损失和费用；
(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；
(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；
(4)非外力引起的机械或电气装置损坏，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；
(5)维修保养或正常检修的费用；
(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；
(7)货物盘点时发现的盘亏损失；
(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；
(9)在保险单保险期限终止前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。
【考点来源】一、工程保险种类
61.关于依法必须进行勘察设计招标的项目，实施招标应具备的条件有（ ）。
A.已初步考察勘察设计单位
B.已落实勘察设计所需资金
C.已完成审批、核准或备案手续
D.已搜集完成所需的勘察设计基础资料
E.已正式确定评标委员会成员
【答案】BCD
【解析】根据现行规定，依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备下列条件：
(1)招标人已经依法成立；
(2)按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或备案手续的，已经审批、核准或备案；
(3)勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实；
(4)所必需的勘察设计基础资料已经收集完成；
(5)法律法规规定的其他条件。
【考点来源】二、工程勘察设计招标工作
62.根据《招标投标法实施条例》，关于资格预审文件发售、澄清和修改的说法，正确的有（ ）。
A.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于 5 日
B.申请人的异议应在递交资格预审申请文件截止时间 3 日前提出
C.招标人应自收到申请人的异议之日起 3 日内作出书面答复
D.招标人的澄清应通知所有获得资格的潜在投标人
E.招标人的修改应在提交资格预审申请文件截止时间至少 5 日前发出
【答案】AC
【解析】B 错，申请人对资格预审文件有异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间 2 日前向招标人提出。DE 错，澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。
【考点来源】一、工程施工招标程序
63.根据《标准施工招标资格预审文件》，资格预审申请文件应包含的内容有（ ）。
A.主要管理人员身份证明
B.项目经理身份证明
C.正在施工的项目情况表
D.近年财务状况
E.近年发生的诉讼情况
【答案】CDE
【解析】资格预审申请文件的内容包括法定代表人身份证明或授权委托书、联合体协议书、申请人基本情况表、近年财务状况、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、其他资料八个方面的内容要求。
【考点来源】二、投标人资格审查
64.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人要求附件清单应包含的内容有（ ）。
A.性能保证表
B.设计工程纲要
C.工作界区图
D.承包人文件要求
E.分包工程清单
【答案】ACD
【解析】发包人要求附件清单包括性能保证表、工作界区图、发包人需求任务书、发包人已完成的设计文件、承包人文件要求、承包人人员资格要求及审查规定、承包人设计文件审查规定、承包人采购审查与批准规定、材料、工程设备和工程试验规定、竣工试验规定、竣工验收规定、竣工后试验规定和工程项目管理规定等。
【考点来源】二、设计施工总承包招标工作
65.根据《标准设计施工总承包招标文件》，总承包合同履行过程中，应延长工期和(或)增加费用，并给承包人支付合理利润的情形有（ ）
A.发包人提供的基准资料错误
B.发包人原因导致暂停施工
C.发包人未按合同的约定及时支付预付款
D.监理人的指示延误
E.发包人采购的工程设备延误到货
【答案】ABCE
【解析】通用条款规定，在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
发包人责任原因
(1)变更；
(2)未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
(3)因发包人原因导致的暂停施工；
(4)未按合同约定及时支付预付款、进度款；
(5)发包人提供的基准资料错误；
(6)发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点；
(7)发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
(8)发包人造成工期延误的其他原因。
【考点来源】一、进度计划管理
66.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人在编制进度付款支付分解表时，应根据价格清单中的（ ）对拟支付的款项进行分解。
A.工程部位
B.价格构成
C.费用性质
D.计划发生时间
E.相应工作量
【答案】BCDE
【解析】承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
【考点来源】三、合同价款与支付管理
67.根据《标准设计施工总承包招标文件》，对于满足竣工条件的工程，承包人向监理人报送竣工验收申请报告前应提交的文件有（ ）
A.竣工文件
B.竣工结算报告
C.竣工图
D.最终操作和维修手册
E.工程质量保函
【答案】ACD
【解析】承包人完成上述工作并提交了竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
【考点来源】四、竣工试验、验收和缺陷责任期管理
68.根据《标准材料采购招标文件》，材料采购招标文件的组成有（ ）
A.投标文件格式
B.工程量清单与图纸
C.投标人须知
D.评标办法
E.合同条款及格式
【答案】ACDE
【解析】招标人应根据所采购材料的特点和需要编制招标文件，《标准材料采购招标文件》规定，材料采购招标文件的内容包括：
(1)招标公告或投标邀请书；
(2)投标人须知；
(3)评标办法；
(4)合同条款及格式；
(5)供货要求；
(6)投标文件格式；
(7)投标人须知前附表规定的其他资料。
【考点来源】二、材料采购招标与评标
69.根据《标准施工招标文件》，对于发包人提供的建筑材料，需要在订立合同时约定的内容有（ ）。
A.分批交货数量
B.分批交货期限
C.分批交货规格
D.分批交货地点
E.分批交货单位
【答案】ABCD
【解析】对于包工部分包料的施工承包方式，往往设备和主要建筑材料由发包人负责提供，需明确约定发包人提供的材料和设备分批交货的种类、规格、数量、交货期限和地点等，以便明确合同责任。
【考点来源】四、订立合同时需要明确的内容
70.根据《标准施工招标文件》，关于暂列金额的说法，正确的有（ ）。
A.暂列金额应在招投标阶段确定
B.暂列金额应在签约合同价外单列
C.暂列金额应全部以计日工方式支付
D.暂列金额应在已标价工程量清单中列明
E.暂列金额可用于支付不可预见的变更工程材料
【答案】ADE
【解析】暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。上述两笔款项均属于包括在签约合同价内的金额。暂列金额则指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。
【考点来源】三、工程款支付管理
71.根据《标准设计施工总承包招标文件》，优先解释顺序排在“发包人要求”之后的合同文件有（ ）。
A.合同协议书
B.价格清单
C.通用合同条款
D.承包人建议书
E.中标通知书
【答案】BD
【解析】在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用条款；
(5)通用合同条款；
(6)发包人要求；
(7)承包人建议书；
(8)价格清单；
(9)其他合同文件
【考点来源】一、设计施工总承包合同文件
72.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于承包人项目经理职责的说法，正确的有（ ）。
A.项目经理是仅负责履行分包合同的承包人代表
B.项目经理可在必要时发出口头指令并及时给予书面确认
C.项目经理应在分包工程开工前 7 天内向分包人提供图纸
D.项目经理可在紧急情况下发出要求分包人立即执行的指令
E.项目经理可授权其他管理人员行使其部分权利
【答案】BDE
【解析】项目经理是承包人在总承包合同专用条款和分包合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总承包合同及分包合同的代表。A 错误。项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。
【考点来源】一、专业分包合同管理
73.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》，关于分包工程合同价款及调整的说法，正确的有（ ）。
A.分包工程合同价款与总承包合同相应部分价款之间存在连带关系
B.分包人应在合同价款受到影响后 7 天内将合同价款调整原因通知承包人
C.分包工程合同价款可采用成本加酬金的计价方式
D.分包合同价款应与总承包合同约定的方式一致
E.追加的分包合同价款应与工程进度款同期调整支付
【答案】CDE
【解析】分包合同价款与总承包合同相应部分价款无任何连带关系。A 错误。若合同价款受到影响，分包人应当在 10 天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同期支付。B 错误。
【考点来源】一、专业分包合同管理
74.根据《标准材料采购招标文件》，材料采购投标文件的组成内容有（ ）
A.技术支持资料
B.相关服务计划
C.投标材料质量标准
D.商务和技术偏差表
E.供货人建议书
【答案】ABCD
【解析】根据《标准材料采购招标文件》,材料采购投标文件应包括下列内容：
(1)投标函及投标函附录；
(2)法定代表人身份证明或授权委托书；
(3)联合体协议书；
(4)投标保证金；
(5)商务和技术偏差表；
(6)分项报价表；
(7)资格审查资料；
(8)投标材料质量标准；
(9)技术支持资料；
(10)相关服务计划；
(11)投标人须知前附表规定的其他资料。
【考点来源】二、材料采购招标与评标
75.根据《标准材料采购招标文件》，卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方向卖方支付进度款时，卖方应提交的单据有（ ）
A.卖方出具的交货清单
B.制造商出具的出厂合格证
C.合同材料现场抽检合格单
D.买方签署的收货清单
E.合同价格 100%金额的增值税发票
【答案】ABDE
【解析】卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后 28 日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的 95%:(1)卖方出具的交货清单正本一份；(2)买方签署的收货清单正本一份；(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；(4)合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；(5)合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。
【考点来源】一、合同价款的支付
76.FIDIC《简明合同格式》适用的工程有（ ）。
A.投资额相对较少的工程
B.重复性的工程
C.工期短的工程
D.技术简单的工程
E.紧急抢险工程
【答案】ACD
【解析】简明合同格式(ShortFormofContract)》(1999 年第 1 版),又称“绿皮书”,适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计。
【考点来源】一、FIDIC 系列合同条件
77.根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同价款支付的说法，正确的有（ ）。
A.承包商应在每个付款期结束前 7 天向工程师提交期中付款中请报表和证明文件
B.工程师应在收到承包商报表和证明文件后 28 天内向业主签发期中付款证书
C.业主应在工程师收到承包商报表和证明文件后 56 天内向承包商付款
D.工程师应在收到承包商最终报表和结清证明后 56 天内签发最终付款证书
E.业主应在收到工程师签发的最终付款证书后 56 天内向承包商付款
【答案】BCE
【解析】A 错误，承包商应在每个付款期结束后，向工程师提交报表和证明文件，申请期中付款。D错误，工程师应在收到最终报表和结清证明后 28 天内，向业主签发最终付款证书。
【考点来源】三、《施工合同条件》主要条款
持续更新中......
点「推荐」
和大家一起看
10个月宝宝每天需要喝多少奶粉？
