2026 二级建造师《工程法规》
真题答案及解析-5.31
一、单项选择题（共 60 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得 1 分，没选或错选均不得分）。
1.施工单位根据合同约定进入施工现场，其对施工现场的占有属于（ ）。
A. 自主占有
B.他主占有
C.无权占有
D.恶意占有
【答案】B
【解析】在工程建设过程中， 占有具有重要的意义。在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于他主占有。
【考点来源】1.2.2 所有权、用益物权、担保物权和占有 P15
2.根据《劳动法》，提供劳动保护保障劳动卫生安全的主要责任主体是（ ）。
A.劳动者本人
B.工会组织
C.用人单位
D.劳动行政部门
【答案】C
【解析】《劳动法》明确规定，用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，提供劳动条件和防护用品，防止劳动过程中的事故，减少职业危害，并定期安排健康检查。
【考点来源】9.3.1 劳动安全卫生 P269
3.根据《民法典》，不动产物权发生变动的时间是（ ）。
A.转让合同签定之日
B.记载于不动产登记簿时
C.支付价款之日
D.交付不动产之日
【答案】B
【解析】不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的， 自记载于不动产登记簿时发生效力。
【考点来源】1.2.1 物权的设立、变更、转让、消灭和保护 P7
4.下列规范性法律文件中，属于部门规章的是（ ）。
A.《招标投标法》
B.《建设工程质量管理条例》
C.《重庆市建设档案管理规定》
D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》
【答案】D
【解析】A 是法律，B 是行政法规，C 是地方性法规。
部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定 ”“办法 ”和“实施细则 ”等。
【考点来源】1.1.2 法的形式和效力层级 P4
5.机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，付款期限最长不超过（ ） 日。
A.30
B.90
C.120
D.60
【答案】D
【解析】机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务,应当自货物、工程、服务交付之日起30 日内支付款项,合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60 日。
【考点来源】2.5.2 中小企业款项支付保障 P77
6.根据《民法典》，下列民事法律中，处于诉讼时效执行的期间部分不超过（ ）。
A.6 个月
B.2 年
C.1 年
D.3 年
【答案】A
【解析】根据《民法典》，在诉讼时效期间的最后6 个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止： (1) 不可抗力； (2) 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，
或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权； (3) 继承开始后未确定继承人或者遗产管理人； (4) 权利人被义务人或者其他人控制； (5) 其他导致权利人不能行使请求权的障碍。 自中止时效的原因消除之日起满6 个月，诉讼时效期间届满。
【考点来源】10.3.4 民事诉讼时效 P302
7.根据《刑法》，一人犯数罪均判处拘役，对其最高处罚年限不得超过（ ）。
A.6 个月
B.2 年
C.3 年
D.1 年
【答案】D
【解析】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过 3 年，拘役最高不能超过 1 年，有期徒刑总和刑期不满 35 年的，最高不能超过 20 年，总和刑期在35 年以上的，最高不能超过 25 年。
【考点来源】1.7.2 犯罪概念、犯罪构成、刑罚种类和刑罚裁量 P40
8.根据《劳动争议调解仲裁法》，仲裁庭裁决劳动争议案件，作出裁决的期限应当是自仲裁委员会受理仲裁申请之日起（ ）。
【解析】仲裁审理时限及先行裁决。仲裁庭裁决劳动争议案件，应当自劳动争议仲裁委员会受理仲裁申请之日起45 日内结束。
【考点来源】9.5.2 劳动争议仲裁 P283
9.关于注册商标有效期的说法正确的是（） 。
A.有效期为 10 年，自申请日起算
B.有效期为 15 年，自核准注册日起算
C.有效期为 10 年，自核准注册日起算
D.有效期为 10 年，自使用之日起计算
【答案】D
【解析】注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。
【考点来源】1.3.3 商标权制度 P19
10.根据《消防法》，依法应当申请消防验收的建设工程竣工后，建设单位应当提请消防验收的部门是（ ）。
A.应急管理部门
B.生态环境主管部门
C.城乡规划主管部门
D.住房和城乡建设主管部门
【答案】D
【解析】《消防法》规定，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣
工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。
【考点来源】7.5.2 规划、消防、节能和环保验收 P229
11.下列合同争议，诉讼期限为 4 年的是（ ）。
A.国际货物买卖合同
B.融资租赁合同
C.建设工程合同
D.技术咨询合同
【答案】A
【解析】《民法典》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 3 年。法律另有规定的，依照其规定，如：《民法典》规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4 年。
【考点来源】10.3.4 民事诉讼时效 P302
12.根据《行政诉讼法》，行政诉讼案件公开审理的说法正确的（ ）。
A.所有行政诉讼案均公开审理
B.涉及国家秘密的，一律不公开审理
C.涉及商业秘密的，一律不公开审理
D.涉及个人隐私的，由当事人申请公开审理
【答案】B
【解析】人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。
涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。
【考点来源】10.5.5 行政诉讼的审理、判决和执行 P322
13.依法必须进行招标的项目，投标人要有合理的时间编制投标文件，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）。
A.15 日
B.15 个工作日
C.20 日
D.20 个工作日
【答案】C
【解析】招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 20 日。
【考点来源】4.2.2 建设工程招标和投标 P96
14.甲企业通过广告推出环保节能型特种建筑材料，乙企业为了建造高档小区，以其他同类建筑材料市场价 2 倍的价格购买，但施工中发现该建筑材料的特性与宣传严重不符。关于该合同效力的说法，正确的是（ ）。
A.合同有效
B.合同可撤销
C.合同无效
D.合同效力待定
【答案】B
【解析】甲企业的广告宣传存在虚假成分，属于欺诈行为，使乙企业在违背真实意思的情况下订立了合同。
一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
【考点来源】5.1.1 合同的订立和效力 P116
15.关于施工企业安全生产教育培训的说法，正确的是（ ）。
A.作业人员进入新的施工现场前应当接受安全生产教育培训
B.施工企业应对职工每年进行不少于 40 学时的再培训
C.职工教育经费应当按照企业年度收入总额的一定比例提取和使用
D.国家推行中国特色学徒制，企业必须按照岗位总量一定比例设立学徒岗位
【答案】A
【解析】B 错误，《关于进一步加强安全培训工作的决定》中指出，严格落实企业职工先培训后上岗制度。建筑企业要对新职工进行至少32 学时的安全培训，每年进行至少20 学时的再培训。
C 错误，《职业教育法》规定，企业应当根据国务院规定的标准，按照职工工资总额一定比例提取和使用职工教育经费。
D 错误，《职业教育法》规定，国家推行中国特色学徒制，引导企业按照岗位总量的一定比例设立学徒岗位。
【考点来源】6.3.5 施工单位安全生产教育培训 P173
16.关于房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的说法，正确的是（）。
A.见证人员和取样员应对试样的代表性和真实性负责
B.用于非承重结构的混凝土试块必须实施见证取样和送检
C.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块无须实施见证取样和送检
D.见证员应由施工单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任
【答案】A
【解析】BC 错误，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检： (1) 用于承重结构的混凝土试块； (2) 用于承重墙体的砌筑砂浆试块； (3) 用千承重结构的钢筋及连接接头试件； (4) 用于承重墙的砖和混凝土小型砌块； (5) 用于拌制混疑土和砌筑砂浆的水泥；(6) 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂； (7) 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料； (8) 国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
D 错误，见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任，并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。
【考点来源】7.4.3 建筑材料、设备等的检验检测 P225
17.关于表见代理法律后果的说法，正确的是（ ）。
A.本人应履行表见代理行为设定的义务
B.表见代理对本人产生无权代理的效力
C.本人能以无权代理为由抗辩
D.本人不能向无权代理人追偿因代理行为遭受的损失
【答案】A
【解析】BCD 错误，表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不能以无权代理为由抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。
【考点来源】2.1.2 建设工程委托代理 P52
18.下列行政行为中属于行政强制措施的是（）。
A.查封场所、设施或者财物
B.警告、通报批评
C.罚款、没收违法所得
D.行政拘留
【答案】A
【解析】行政强制措施的种类：①限制公民人身自由；②查封场所、设施或者财物； ③扣押财物；
④冻结存款、汇款； ⑤其他行政强制措施。
BCD 是行政处罚。行政处罚的种类：①警告、通报批评； ②罚款、没收违法所得、没收非法财物； ③暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件； ④限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；⑤行政拘留；⑥法律、行政法规规定的其他行政处罚。
【考点来源】1.6.2 行政许可、行政处罚和行政强制 P33
19.根据《建筑工程施工许可证管理办法》，属于施工许可证申请条件的是（ ）。
A.已经依法确定施工企业
B.已经取得建设用地使用权证书
C.已落实全部房屋征收工作
D.施工图设计文件已提交审查
【答案】A
【解析】施工许可证的申请条件：
1) 依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；2) 依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；3) 施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；（C 错误）4) 已经确定施工企业；5) 有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；（D错误）6) 有保证工程质量和安全的具体措施。
【考点来源】3.2.2 施工许可证的申请 P87
20.根据《行政复议法》，属于行政复议受案范围的是（ ）。
A.某城管局对施工企业作出的罚款决定
B.某住建局对其工作人员作出的记过处分决定
C.某公安机关对邻里纠纷作出的调解意见
D.某直辖市政府颁布的《某市建设工程造价管理规定》
【答案】A
【解析】《行政复议法》规定，下列事项不属千行政复议范围： (1) 国防、外交等国家行为；(2)
行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件； (3) 行政机
关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4）政机关对民事纠纷作出的调解。
【考点来源】10.4.1 行政复议范围 P307
21.关于建设工程项目水污染防治的说法，正确的是（ ）。
A.水污染防治设施应当在主体工程投入使用后及时进行设计施工
B.饮用水水源二级保护区内禁止新建与供水设施和保护水源无关项目
C.饮用水水源准保护区内禁止新建排放污染物的项目
D.新建市政基础设施工程应当配套建设雨水收集利用设施【答案】D
【解析】A 错误，建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
BC 错误，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。
【考点来源】8.1.2 建设工程水污染防治 P241
22.关于重大责任事故罪的说法，正确的是（）。
A. 犯罪主体是单位
B. 在主观方面表现为故意
C. 本罪侵犯的客体是厂矿企业、事业单位的安全生产制度
D. 在客观方面表现为降低工程质量标准，造成严重后果【答案】C
【解析】重大责任事故罪， 是指在生产、作业中违反有关安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。本罪的构成是：
(1) 本罪侵犯的客体是厂矿企业、事业单位的安全生产制度； C 正确。
(2) 本罪在客观方面表现为在生产、作业活动中，违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故，或者造成其他严重后果； D 错误。
(3) 本罪的犯罪主体，包括对生产、作业负有组织、指挥或者管理职责的负责人、管理人员、实际控制人、投资人等人员，以及直接从事生产、作业的人员； A 错误。
(4) 本罪的主观方面是过失。B 错误。
【考点来源】1.7.3 建设工程常见犯罪行为及罪名 P41
23.根据《民法典》，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人的，由（）给予补偿。
A.该建筑物全体所有人
B.物业服务企业
C.可能加害的建筑物使用人
D.当地政府
【答案】C
【解析】从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。
【考点来源】1.4.3 建筑物和物件损害责任 P22
24.根据《劳动合同法》，关于劳动合同变更的说法，正确的是（ ）。
A.用人单位与劳动者协商一致，应当采用书面形式变更劳动合同
B.因生产经营需要，用人单位可以直接单方通知劳动者变更其工作岗位
C.劳动合同变更，可以采用口头形式
D.劳动合同一经订立，任何情况下均不得变更
【答案】A
【解析】BD 错误，劳动合同的变更，是指劳动合同依法签订后，在合同尚未履行或者尚未履行完毕以前，因订立劳动合同的主客观条件发生变化， 劳动关系双方当事人协商一致，对原劳动合同内容作部分修改、补充或者删减的法律行为。
C 错误，《劳动合同法》规定，用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。
【考点来源】9.1.2 劳动合同的履行、变更、解除和终止 P260
25.关于勘察单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.征得委托单位同意，勘察单位进行勘察时可不执行工程建设强制性标准
B.勘察文件中规定采用的新材料，均应经国务院有关部门审定后，方可使用
C.提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要
D.进行各类工程勘察时，均在编制安全防护方案，制定应急预案【答案】C
【解析】A 错误，《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。
B 错误，《建设工程勘察设计管理条例》规定，建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质最和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。
D 错误，在燃气管道、热力管道附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。
【考点来源】6.1.2 勘察、设计单位的安全责任 P153
26.关于工伤认定申请时限及其法律后果的说法，正确的是（）。
A. 由于不可抗力导致受伤害职工未在规定时限内申请工伤认定，被耽误的时间计算在申请时限内
B. 受伤害职工提出工伤认定申请的时限为事故伤害发生之日起 2 年内
C. 用人单位申请工伤认定的时限为事故伤害发生之日起 60 日内
D. 用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请，此期间发生的工伤待遇费用由该单位负担
【答案】D
【解析】A 错误，由于不属于职工或者其近亲属自身原因超过工伤认定申请期限的，被耽误的时间不计算在工伤认定申请期限内。
有下列情形之一耽误申请时间的，应当认定为不属千职工或者其近亲属自身原因： (1) 不可抗力；
B 错误，根据《工伤保险条例》和《工伤认定办法》的相关规定，用人单位未在规定的时限内提出工伤认定申请的，受伤害职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 1 年内，可以向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
C 错误，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 30 日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。
【考点来源】9.4.1 工伤认定 P275
27.工程项目建设过程中，施工现场安全生产管理的第一责任人是（）。
A.施工企业负责人
B.施工企业项目负责人
C.项且总监理工程师
D.项目专职安全生产管理人
【答案】A
【解析】项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。
【考点来源】6.3.3 施工单位负责人和项目负责人施工现场带班制度 P168
28.关于建设噪声敏感建筑物的说法，正确的是（ ）。
A 不符合民用建筑噪声设计标准要求的，可以先验收交付再整改
B.在交通干线两侧，不得建设噪声敏感建筑物
C.在噪声敏感建筑物集中区域，经批准可以新建排放噪声的工业企业
D.新建公路、铁路线路选线设计，应当尽量避开噪声敏感建筑集中区域
【答案】D
【解析】A 错误，建设噪声敏感建筑物，应当符合民用建筑隔声设计相关标准要求，不符合标准要求的，不得通过验收、交付使用。
B 错误，在交通干线两侧、工业企业周边等地方建设噪声敏感建筑物，还应当按照规定间隔一定距离，并采取减少振动、降低噪声的措施。
C 错误，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止新建排放噪声的工业企业，改建、扩建工业企业的，应当采取有效措施防止工业噪声污染。
【考点来源】8.1.4 建设工程噪声污染防治 P247
29.某房地产公司委托设计师张某绘制一幅小区规划效果图，但双方在合同中未对著作权的归属作出约定。关于该效果图著作权归属的说法，正确的是（）。
A. 著作权属于房地产公司
B. 署名权由设计师张某享有，其他权利由房地产公司享有
C. 著作权属于设计师张某
D. 著作权属于房地产公司和张某共有
【答案】C
【解析】受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托入通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。
【考点来源】1.3.1 著作权制度 P17
30.某污水处理厂为依法设立的城乡污水集中处理场所，经监测其排放的应税水污染物浓度值低于国家和地方标准下列环境保护税征收的做法中，正确的是（ ） 。
A.全额征收环境保护税
B.按 75%环境保护税
C.按 50%环境保护税
D.免征环境保护税
【答案】D
【解析】有下列情形之一的，不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税： (1)
企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的； (2) 企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的。
【考点来源】1.5.2 环境保护税 P27
31.下列行为中，在历史文化名城名镇，名村保护范围内禁止进行的是（ ）。
A.改变园林绿地自然状态
B.举办大型群众性活动
C. 占用保护规划确定保留的园林绿地
D.拆除历史建筑以外的建筑物
【答案】C
【解析】在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续： (1) 改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动； (2) 在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动； (3) 其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。
根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动： (1) 开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；(2) 占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等； (3) 修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等； (4) 在历史建筑上刻划、涂污。
【考点来源】8.2.2 在各类历史文化遗产保护范围和建设控制地带施工、施工发现文物报告和保护 P252
32.根据《生产安全事故应急预案管理办法》关于地方各级人民政府应急管理部门的生产安全事故应急预案的说法，正确的是（ ）。
A.应急预案应当经编制部门组织有关专家进行审定
B.应急预案的审定均应召开听证会
C.应急预案应当报上上级人民政府备案
D.应急预案不得向社会公布
【答案】A
【解析】B 错误，地方各级人民政府应急管理部门应当组织有关专家对本部门编制的部门应急预案进行审定。必要时，可以召开听证会，听取社会有关方面的意见。
CD 错误，地方各级入民政府应急管理部门的应急预案，应当报同级人民政府备案，同时抄送上一级人民政府应急管理部门，并依法向社会公布。
【考点来源】6.5.2 生产安全事故应急救援预案 P186
33.关于建设工程返修的说法，正确的是（ ）。
A.施工合同的返修约定不明的，施工企业无须负责返修
B.建设工程竣工验收不合格，施工企业应当负责返修
C.因建设单位原因导致工程质量缺陷，施工企业应当无偿修复
D.因施工企业原因导致工程质量缺陷，经过修复造成逾期交付，施工企业无须承担违约责任
【答案】B
【解析】《建筑法》规定，对巳发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。《民法典》第 801条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
【考点来源】7.4.4 施工质量检验和返修 P227
34.下列人员中，可以担任评标委员会成员的是（ ）。
A. 投标人主要负责人的近亲属甲
B. 项目主管部门的工作人员乙
C. 因交通肇事受到过行政处罚的技术专家丁
D. 投标人的债权人丙
【答案】C
【解析】有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员： (1) 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
【考点来源】4.2.3 建设工程开标、评标和中标 P102
35.据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》下列中，可以单独作为认定案件事实根据的是 ()
A.当事人的陈述
B.与一方当事人有利害关系的证人证言
C.与原件核对无误的复制件
D.存有疑点的电子数据
【答案】C
【解析】下列证据不能单独作为认定案件事实的根据： (1) 当事人的陈述； (2) 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言； (3) 与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言； (4) 存有疑点的视听资料、电子数据； ( 5) 无法与原件、原物核对的复制件、复制品。
【考点来源】10.3.3 民事诉讼证据的种类、保全和应用 P301
36.某建筑村料买卖合同中当事人对价款没有约定、事后未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，根据《民法典》，该合同应按照（ ）的市场价格履行。
A.建筑材料所在地
B.出卖人所在地
C.买受人所在地
D.订立合同时履行地
【答案】D
【解析】价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依照规定履行。
【考点来源】5.1.2 合同的履行 P118
37.根据《劳动合同法》，属于劳务派遣单位义务的是（ ）。
A. 执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件与劳动保护
B. 将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者
C. 协助工伤认定的调查核实工作
D. 对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训
【答案】B
【解析】《劳动合同法》规定，劳务派遣单位应当将劳务派遣协议的内容告知被派遣劳动者。劳务派遣单位不得克扣用工单位按照劳务派遣协议支付给被派遣劳动者的劳动报酬。劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。
AD 错误，用工单位应当履行下列义务：①执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护；
②告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬；③支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇；④对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训；⑤连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。
C 错误，《劳务派遣暂行规定》规定，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。
【考点来源】9.2.1 劳动用工管理 P264
38.关工程质量保证金预留与使用管理的说法正确的是（ ）。
A.承包人不得以银行保函替代预留保证金
B.保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%
C.由他人原因造成工程质量缺陷，发包人可以从保证金中扣除维修费用
D.采用工程质量保险的建设工程发包人可以预留保证金
【答案】B
【解析】A 错误，转变保证金缴纳方式， 推行银行保函制度；未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金；在工程项目竣工前， 已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。
C 错误，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。
D 错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。 【考点来源】7.6.2 工程质量保证金 P235
39.某建设工程实行总承包，施工过程中因分包单位不服从总承包单位的管理导致生产安全事故。关于该事故责任承担的说法，正确的是（）。
A. 由分包单位承担全部责任
B. 由分包单位承担主要责任
C. 由总承包单位承担全部责任
D. 分包单位与总承包单位根据约定承担按份责任
【答案】B
【解析】工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责。分包单位应当服从工程总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，分包不免除工程总承包单位的安全责任。
【考点来源】4.1.1 建设工程总承包 P91
40.根据仲裁法关于合法仲裁庭组成的说法，正确的是（ ）。
A.合议仲裁庭由 5 名仲裁员组成
B.全部仲裁员均由双方当事人各自选定
C.首席仲裁员可以由双方当事人各自选定
D.当事人没有在仲裁规则规定的期限内约定选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定
【答案】D
【解析】A 错误，《仲裁法》规定，仲裁庭可以由3 名仲裁员或者 1 名仲裁员组成。
BC 错误，当事人约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定 1 名仲裁员，第 3 名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第 3 名仲裁员是首席仲裁员。
【考点来源】10.2.3 仲裁庭的组成、开庭和裁决 P290
41.甲建筑承包商向乙水泥厂购买水泥 50 吨，但水泥运到后，甲发现实际到货 55 吨，对于多交货的 5 吨水泥，下列甲的做法中，符合《民法典》的是（ ）。
A. 可以接收，且不需额外支付货款
B. 拒收，且可追究水泥厂的违约责任
C. 接收，另行签订补充协议后支付货款
D. 接收，按约定的价格支付
【答案】D
【解析】出卖人应当按照合同约定的数量向买受人交付标的物。出卖人多交标的物的，买受人可以接收或者拒绝接收多交的部分。买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款；买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人。
【考点来源】5.3.1 买卖合同 P136
42.建筑市场各方主体的信用信息公开期限（）。
A.基本信息的公开期限为 10 年
B.不良信用信息的公开期限为 6 个月到 2 年
C.优良信用信息的公开期限为 3 年
D.不良信用信息的公开期限可以低于相关行政处罚期限
【答案】C
【解析】《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：(1) 基本信息长期公开； (2) 优良信用信息公开期限一般为 3 年； (3) 不良信用信息公开期限一般为6 个
月至3 年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。
【考点来源】2.4.2 建筑市场各方主体信用信息公开和应用 P69
43.根据《安全生产法》，关于政府主管部门对涉及安全生产事项审查的说法，正确的是（）。
A. 审查机构是生态环境主管部门
B. 不符合地方标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过
C. 审查批准的方式包括批准、核准、许可等
D. 已经获得许可的单位不再具备安全生产条件的，应当撤销原许可
【答案】C
【解析】A 错误，是“负有安全生产监督管理职责的部门 ”。B 错误
《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等，下同）或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查；不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过。
D 错误，不是“许可”，是“批准”。
对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当撤销原批准。
【考点来源】6.6.2 政府主管部门对涉及安全生产事项的审查及执法职权 P193
44.根据《建设工程质量管理条例》，属于工程监理单位质量责任和义务的是（ ）。
A. 对施工质量承担主要责任
B. 依法对设计文件进行交底
C. 应当建立健全施工质量的检验制度
D. 不得与被监理工程的承包单位有利害关系
【答案】D
【解析】AC 是施工单位的质量责任和义务，B 是设计单位的质量责任和义务。
工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
【考点来源】7.3.3 工程监理单位的质量责任和义务 P271
45.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工现场周边安全防护措施的说法，正确的是（ ）。
A.对施工现场周边的保护范围仅包括因施工可能造成损害的毗邻建筑物
B.各类建设工程施工现场均应实行封闭围挡
C.施工现场高度危险作业区域应同社会大众的活动场所相隔绝
D.监理单位应当在施工现场周边采取安全防护措施
【答案】C
【解析】A 错误，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。
B 错误，在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
D 错误，施工单位对施工现场周边的安全防护措施。
【考点来源】6.4.2 施工现场安全防范措施和安全生产费用 P179
46.根据《安全生产责任保险实施办法》，关于施工企业安全生产责任保险的说法，正确的是（ ）。
A.保费可以据实从企业安全生产费用中列支
B.施工企业可以自主决定是否投保
C.保险保障范围应不低于全体从业人员的2/3
D.保险金额可根据用工方式、工作岗位实行不同标准
【答案】A
【解析】施工企业应当投保安全生产责任保险（简称安责险），及时足额缴纳安责险保费，不得以任何方式摊派给从业人员个人。保费可以据实从企业安全生产费用中列支。
施工企业应当自主选择符合条件的保险机构足额投保。安责险的保障范围应当覆盖全体从业人员，保险金额实行同一标准，不得因用工方式、工作岗位等差别对待。
【考点来源】6.3.1 施工单位的安全生产责任 P162
二、多项选择题（共 20 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）
61.下列属于劳动合同必备条款的有（ ）。
A.劳动合同期限
B.试用期
C.工作内容和工作地点
D.保守商业秘密
E.劳动报酬【答案】ACE
【解析】劳动合同应当具备以下条款： ①用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；
②劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码； ③劳动合同期限； ④工作内容和工作地点；⑤工作时间和休息休假；⑥劳动报酬； ⑦社会保险；⑧劳动保护、劳动条件和职业危害防护； ⑨法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。
【考点来源】9.1.1 劳动合同订立 P255
62.根据《消防法》，消防安全重点单位应当履行的消防职责有（ ）。
A.对职工进行岗前消防安全知识培训
B.确定消防安全管理人员
C.建立消防档案
D.定期组织消防安全培训和消防演练
E.实行每周防火巡查
【答案】ABCD
【解析】消防安全重点单位除应当履行一般单位应当履行的消防安全职责外，还应当履行下列消防安全职责： (1) 确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作； (2) 建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理； (3) 实行每日防火巡查，并建立巡查记录；
(4) 对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。
【考点来源】6.4.3 施工现场消防安全责任 P181
63.关于施工作业人员安全生产义务的说法，正确的有（）。
A. 正确使用安全防护用具
B. 接受安全生产教育培训
C. 遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程
D. 及时报告安全事故隐患及其他危险
E. 对本企业的安全生产工作提出建议
【答案】ABCD
【解析】施工作业人员应当履行的主要安全生产义务如下：
(1) 遵章守规和正确使用安全防护用具； (2) 接受安全生产教育培训； (3) 及时报告安全事故隐患及其他危险。
【考点来源】6.3.4 施工项目负责人和施工作业人员安全生产的权利和义务 P170
64.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任和义务有（）。
A. 依法发包工程
B. 依法报审施工图设计文件
C. 依法向有关单位提供原始资料
D. 依法办理工程质量监督手续
E. 依法对建筑材料、设备等进行检验、检测
【答案】ABCD
【解析】E 是施工单位的质量责任和义务。
建设单位的质量责任和义务：
1.依法发包工程；2. 依法向有关单位提供原始资料；3. 建设单位的禁止性行为；4. 依法报审施工图设计文件；5. 依法实行工程监理；6. 依法办理工程质量监督手续；7. 依法保证建筑材料等符合要求；8. 依法进行装修工程；9. 组织竣工验收并移交建设项目档案
【考点来源】7.3.1 建设单位的质量责任和义务 P210
65.关于建设工程质量检测机构资质管理的说法，正确的有（）。
A. 检测机构资质分为综合类资质和专项项类资质
B. 检测机构资质应当具备相应的人员、仪器设备，检测场所，质量保证条件体系等
C. 检测机构资质证书实行电子证照
D. 县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区内检测机构的资质许可.
E. 检测机构资质证书有效期为 5 年
【答案】ABCE
【解析】D 错误，省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责本行政区域内检测机构的资质许可。
【考点来源】7.4.3 建筑材料、设备等的检验检测 P222
66.根据《民事诉讼法》，不得由审判员一人独立审理的民事案件有（ ）。
A. 涉及国家利益的案件
B. 涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件
C. 人民群众广泛关注或其他社会影响较大的案件
D. 基层法院审理的事实清楚、权利义务关系明确的第一审民事案件
E. 法律适用上存在重大分歧的新类型案件
【答案】ABCE
【解析】下列民事案件，不得由审判员一人独任审理： (1) 涉及国家利益、社会公共利益的案件； （A 正确） (2) 涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件；（B 正确） (3) 人民群众广泛关注或者其他社会影响较大的案件； (4) 属于新类型或者疑难复杂的案件；（E 正确） (5) 法律规定应当组成
合议庭审理的案件； (6) 其他不宜由审判员一人独任审理的案件。
依据《民事诉讼法》，独任制主要适用千以下情形： (1) 依简易程序审理的民事案件。 ( 2 ) 基层法院审理的基本事实清楚、权利义务关系明确的第一审民事案件。（D 选项）(3) 中级人民法院对第一审适用简易程序审结或者不服裁定提起上诉的，事实清楚、权利义务关系明确，经双方当事入同意的第二审民事案件。
【考点来源】10.3.2 民事审判组织、诉讼参加人 P296
67.下列行为中，注册建造师可以依法实施的有（ ）。
A. 在执业过程中变更注册单位
B. 允许他人以自己的名义从事执业活动
C. 同时在两个以上单位受聘或者执业
D. 在工程施工管理文件上签字
E. 征得注册单位同意后出借执业资格证书
【答案】AD
【解析】注册建造师不得有下列行为： (1) 不履行注册建造师义务； (2) 在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益； (3) 在执业过程中实施商业贿赂； (4) 签署有虚假记载等不合格的文件； (5) 允许他人以自己的名义从事执业活动；（B 错误） (6) 同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业； （C 错误） (7) 涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；（E 错误） (8) 超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动； (9) 法律、法规、规章禁止的其他行为。
【考点来源】2.3.3 建造师基本权利和义务 P66
68.关于施工生产安全事故应急预案编制的说法，正确的有（）。
A. 施工企业主要负责人负责组织编制本单位的应急预案
B. 应急预案中应有明确、具体的应急程序和处置措施
C. 应急预案应符合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况
D. 应急预案中应急组织和人员的职责分工应明确，并有具体的落实措施
E. 总承包单位与分包单位各自编制生产事故应急预案
【答案】ABCD
【解析】E 错误，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
【考点来源】6.5.2 生产安全事故应急救援预案 P185
69.某建设工程未取得施工许可证，擅自开工，施工企业被当地建设行政主管部门做出责令停工并罚款的行政处罚，该企业处罚不服，拟向人民法院提起行政诉讼。关于本案诉讼参加人的说法，正确的有（ ）。
A. 该工程的监理单位可作为共同原告
B. 建设行政主管部门负责人可作为共同被告
C. 施工企业是原告
D. 作出处罚决定的建设行政主管部门是被告
E. 建设行政主管部门执法人员可作为共同被告
【答案】CD
【解析】A 错误，行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。
BE 错误，行政诉讼被告是指原告指控其行政行为违法，侵犯原告合法权益，并经人民法院通知应诉的具有国家行政职权的机关和组织。《行政诉讼法》第 26 条规定，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，作出行政行为的行政机关是被告。两个以上行政机关作出同一行政行为的，共同作出行政行为的行政机关是共同被告。
【考点来源】10.5.2 行政诉讼参加人 P316
70.关于城乡规划实施情况行政监督检查，正确的有（ ）。
A. 城乡规划主管部门进行监督检查时，发现国家机关工作人员违法，可以直接给予其行政处分
B. 县级以上人民政府城乡规划主管部门有权对城乡规划实施情况进行监督检查
C. 城乡规划主管部门违反《城乡规划法》规定作出的规划许可，上级人民政府城乡规划主管部门有权直接撤销
D. 被监督检查的单位和人员不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动
E. 城乡规划主管部门监督检查的情况和处理结果不得公开
【答案】BCD
【解析】A 错误，城乡规划主管部门在查处违反《城乡规划法》规定的行为时，发现国家机关工作人员依法应当给予行政处分的，应当向其任免机关或者监察机关提出处分建议。
C 正确，城乡规划主管部门违反《城乡规划法》规定作出行政许可的，上级人民政府城乡规划主管部门有权责令其撤销或者直接撤销该行政许可。
E 错误，监督检查情况和处理结果应当依法公开，供公众查阅和监督。
【考点来源】3.1.2 规划条件的变更 P82
71.根据《行政复议法》，行政复议申请应当予以受理的条件有（ ）。
A. 有明确的申请人和符合规定的被申请人
B. 申请人与被申请行政复议的行政行为有利害关系
C. 申请在法定期限内提出
D. 就同一事实已向人民法院提起行政诉讼且已被受理
E. 有具体的复议请求和理由
【答案】ABCE
【解析】对符合下列规定的，行政复议机关应当予以受理： (1) 有明确的申请人和符合规定的被申请人；（A）(2) 申请人与被申请行政复议的行政行为有利害关系；（B） (3) 有具体的行政复议请求和理由；（E） (4) 在法定申请期限内提出；（C） (5) 属于《行政复议法》规定的行政复议范围；
(6) 属于本机关的管辖范围； (7) 行政复议机关未受理过该申请人就同一行政行为提出的行政复议申请，并且人民法院未受理过该申请人就同一行政行为提起的行政诉讼。
【考点来源】10.4.2 行政复议的申请、受理和决定 P310
72.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位工程质量不良行为的有() 。
A. 不履行保修义务的
B. 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C. 允许其他单位以本单位名义承揽工程的
D. 未在规定期限内办理资质变更手续的
E. 未按照节能设计进行施工的
【答案】AE
【解析】BCD 为资质不良行为。
工程质量不良行为认定标准(1) 在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的； (2) 未按照节能设计进行施工的； (3) 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的； ( 4) 工程竣工验收后，不向建设单位出具质噩保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的； (5) 不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
【考点来源】2.4.3 建筑市场各方主体不良行为记录认定标准 P72
73.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，施工企业申领安全生产许可证应当具备的条件有（ ）。
A. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B. 特种作业人员取得特种作业操作资格证书
C. 管理人员和作业人员每年至少进行 1 次安全生产教育培训并考核合格
D. 为全体职工办理意外伤害保险
E. 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经考核合格【答案】ABCE
【解析】D 错误，依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费。
【考点来源】6.2.1 申请领取安全生产许可证的程序和条件 P160
74.某房地产开发公司因资金困难，拟向银行抵押贷款。下列财产中，可以抵押的有（）。
A. 公司开发的一宗土地，但已被法院查封
B. 公司名下的一栋写字楼，但存在产权纠纷
C. 公司名下的一辆汽车
D. 公司租赁的办公场所
E. 公司自有的施工设备
【答案】CD
【解析】下列财产不得抵押： (1) 土地所有权； (2) 宅基地、 自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外； (3) 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施； (4) 所有权、使用权不明或者有争议的财产； (5)依法被查封、扣押、监管的财产； (6) 法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。
【考点来源】1.2.2 所有权、用益物权、担保物权和占有 P13
75.根据《行政处罚法》，实施行政处罚时可以适用简易程序的案件有（ ）。
A. 某工厂违法排放污水，拟对其处以 5000 元罚款
B. 某公民酒驾驾车，拟对其处以 300 元罚款并暂扣驾驶证
C. 某施工企业涉嫌违法分包，拟降低其资质等级
D. 某超市销售过期食品，违法事实清楚，拟对其处以警告
E. 某企业未按时纳税，拟对其处以 2000 元罚款
【答案】DE
【解析】违法事实确凿并有法定依据，对公民处以200 元以下、对法人或者其他组织处以3000 元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。
【考点来源】1.6.2 行政许可、行政处罚和行政强制 P35
76.下列工程建设技术要求中，应当制定国家标准的有（）。
A. 设计、勘察、规划设计施工等通用的质量要求
B. 工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和方法
C. 工程建设通用的实验检验和评定等方法
D. 工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求
E. 工程建设通用的信息技术要求
【答案】ACDE
【解析】《工程建设国家标准管理办法》规定，对需要在全国范阶内统一的下列技术要求，应当制定国家标准： ①工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的质量要求；②工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求； ③工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法； ④工程建设通用的试验、检验和评定等方法； ⑤工程建设通用的信息技术要求； ⑥国家需要控制的其他工程建设通用的技术要求。法律另有规定的，依照法律的规定执行。
【考点来源】7.1.1 工程建设标准的制定 P197
77.根据《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷中使用法律问题的解释（一）》，关于开工日期认定的说法正确的有（ ）。
A. 开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
B. 开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
C. 承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
D. 发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明开工日期的，应综合考虑实际情况认定开工日期
E. 因发包人原因导致开工时间推迟的，仍以开工通知载明的时间为开工时间
【答案】ABCD
【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施
工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一） 》规定，当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定： (I) 开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。 (2) 承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。 (3) 发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。
【考点来源】5.2.2 建设工程工期、质量和价款 P125
78.根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，可以采用竞争性磋商方式进行采购的项目有（）。
A.使用外国政府援助资金的项目
B.大型通信基础设施项目
C.政府购买服务项目
D.市场竞争不充分的科研项目
E.需要扶持的科技成果转化项目
【答案】CDE
【解析】为了克服竞争性谈判“报价最低 ”原则确定供应商的不足，对于非价格因素对采购需求满足影响重大的采购项目，《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》还规定了竞争性磋商的采购方式。该办法规定，符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购： （1） 政府购买服务项目； (2) 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3） 因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的； (4) 市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目； (5) 按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。
【考点来源】4.3.1 竞争性谈判 P106
79.关于侵权责任的认定的说法，正确的有（ ）。
A. 二人以上共同实施侵权行为的，应当承担连带责任
B. 被侵权人对同一损害的发生扩大有过错的，应当免除侵权人的责任
C. 教唆他人实施侵权行为的，应当承担侵权责任
D. 帮助无民事行为能力人实施侵权行为的，应当承担侵权责任
E. 共同危险行为中，不能确定具体侵权人的，由行为人承担连带责任
【答案】ADE
【解析】B 错误，被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。
C 错误，教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。
【考点来源】1.4.1 侵权责任主体和损害赔偿 P20
