2026一级建造师《建设工程法规》
真题及答案解析
一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1分，没选或错选均不得分）。
1.监理单位可与被监理工程的（ ）有隶属关系。
A.施工企业
B.设计单位
C.建筑构配件供应单位
D.设备供应商
【答案】B
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
2.下列刑罚中，属于附加刑的是（ ）。
A. 管制
B. 拘役
C. 罚金
D. 有期徒刑
【答案】C
【解析】ABD 是主刑。
刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下: (1) 管制; (2) 拘役; ( 3 )有期徒刑; (4) 无期徒刑; (5) 死刑。附加刑的种类如下: (1) 罚金; (2) 剥夺政治权利; (3) 没收财产。附加刑也可以独立适用。对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
3.建设用地使用权自（）设立。
A.合同签订时
B.合同备案时
C.转移占有时
D.登记时
【答案】D
【解析】建设用地使用权自登记时设立。
4.根据《民法典》关于占有保护请求权的说法，正确的是（）。
A.占有的不动产被侵占的，占有人无权请求返还原物
B.对妨害占有的行为，占有人有权请求排除妨害或者消除危险
C.恶意占有人有权请求损害赔偿
D.占有人返还动产的请求权，不受时间限制
【答案】B
【解析】占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物;对妨害占有的行为，占有人有权请求排除妨害或者消除危险;因侵占或者妨害造成损害的，占有人有权依法请求损害赔偿。
占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起一年内未行使的，该请求权消灭。
5.根据《专利法》，属于授予专利权的发明应当具备的条件是（）。
A.新颖性
B.富有美感
C.适于工业应用
D.商业价值
【答案】A
【解析】授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。
除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。
6.侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成的实际损失难以计算的，按照（）确定。
A.人民法院酌定的金额
B.损失评估意见或者司法鉴定意见
C.商业秘密权利人的主张
D.侵权人因侵权所获得的利益
【答案】D
【解析】侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成损害的，应当依法承担民事责任，受到损害的商业秘密权利人的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以计算的， 按照侵权人因侵权所获得的利益确定。
7.产品投入流通后发现存在缺陷，依据规定采取召回措施的，应当负担被侵权人因此支出的必要费用的主体是（）。
A.中介机构
B.生产者
C.运输者
D.仓储者
【答案】B
【解析】产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回等补救措施;未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权责任。依据规定采取召回措施的，生产者、销售者应当负担被侵权人因此支出的必要费用。
8.根据《民法典》，从建筑物中抛掷物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，关于责任承担的说法，正确的是（）。
A.由受害人自行承担
B.由全部建筑物使用人给予补偿
C.由可能加害的建筑物使用人给予补偿
D.由收取了足额物业费的物业服务企业全额承担
【答案】C
【解析】从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任;经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止上述规定情形的发生;未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。
9.根据《注册建造师管理规定》，关于注册建造师基本权利的说法，正确的是（）。
A.允许他人以自己的名义从事执业活动
B.超出聘用单位业务范围从事执业活动
C.出借本人的注册证书
D.在规定范围内从事执业活动
【答案】D
【解析】注册建造师不得有下列行为: (1) 不履行注册建造师义务; (2) 在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益; (3) 在执业过程中实施商业贿赂; (4 )签署有虚假记载等不合格的文件; (5) 允许他人以自己的名义从事执业活动; ( 6 )同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业; (7) 涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章; (8) 超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动; (9)法律、法规、规章禁止的其他行为。
10.关于政府主管部门实施安全生产行政执法工作法定职权的说法，正确的是（）。
A.对检查中发现的应当给予行政处罚的行为，当场纠正后，可以不作行政处罚
B.对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准的设备予以查封或者扣押
C.对检查中发现的安全生产违法行为，应当要求作出检讨
D.实施执法监督检查，不得责令被检查单位暂停正常生产经营活动【答案】B
【解析】应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权。 ( 1 )进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况。( 2 )对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正;对依法应当给予行政处罚的行为，依照《安全生产法》和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定。 ( 3 )对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除;重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备;重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。
(4 )对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。
11.根据《增值税法》，下列情形中，视同应税交易应当缴纳增值税的是（）。
A.单位无偿转让货物的
B.收取行政事业性收费的
C.依法被征用而取得补偿的
D.取得存款利息收入的
【答案】A
【解析】有下列情形之一的，视同应税交易，应当依照规定缴纳增值税: (1) 单位和个体工商户将自产或者委托加工的货物用于集体福利或者个人消费; (2) 单位和个体工商户无偿转让货物; (3) 单位和个人无偿转让无形资产、不动产或者金融商品。
有下列情形之一的，不属于应税交易，不征收增值税: (1) 员工为受雇单位或者雇主提供取得工资、薪金的服务; (2) 收取行政事业性收费、政府性基金; (3) 依照法律规定被征收、征用而取得补偿; (4) 取得存款利息收入。
12.根据《民法典》，下列情形中，委托代理终止的是（）。
A.代理事务主要部分已经完成的
B.被代理人丧失民事行为能力的
C.被代理人取消委托的
D.作为代理人的法人变更法定代表人的
【答案】C
【解析】委托代理终止，是指被代理人与代理人之间的代理关系消灭。《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止: ( 1) 代理期限届满或者代理事务完成; (2) 被代理人取消委托或者代理人辞去委托; (3) 代理人丧失民事行为能力; ( 4) 代理人或者被代理人死亡;
( 5) 作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。
13.关于施工起重机械安装拆卸单位安全责任的说法，正确的是（）。
A.应当具备相应的企业资质和安全生产许可证
B.应当编制安装，拆卸工程专项施工方案，并由本单位法定代表人签字
C.应当将专项施工方案和工作人员名单等材料报建设单位和监理单位审核
D.建筑起重机械安装完毕，自检合格的，应当向监理单位进行安全使用说明【答案】A
【解析】BC 错误，安装单位应当履行下列安全职责:①按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字;
⑤将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
D 错误，建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。自检合格的，应当出具自检合格证明，
并向使用单位进行安全使用说明。
14.根据《保障中小企业款项支付条例》，关于规范中小企业款项支付的说法，正确的是() 。
A.大型企业从中小企业采购货物，可以约定按照第三方付款进度比例支付中小企业款项
B.大型企业从中小企业采购工程，合同约定采取履行进度结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算
C.大型企业与中小企业约定以工程交付后经验收合格为支付条件的，付款期限应当自开始验收之日起算
D.事业单位与中小企业约定以货物交付后经检验合格为支付条件，但拖延检验货物的，付款期限应当自货物交付之日起算
【答案】B
【解析】大型企业从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起 60 日内支付款项;合同另有约定的，从其约定，但应当按照行业规范、交易习惯合理约定付款期限并及时支付款项，不得约定以收到第三方付款作为向中小企业支付款项的条件或者按照第三方付款进度比例支付中小企业款项。
法律、行政法规或者国家有关规定对以上付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
15.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，关于安全生产许可证有效期说法正确的是（）。
A.安全生产许可证有效期为3 年
B.企业在安全生产许可证有效期满前发生过死亡事故的，不得申请延期
C.办理安全生产许可证的延期必须经过原安全生产许可证颁发管理机关审查
D.需要办理延期的，应当在期满前 6 个月办理延期手续【答案】A
【解析】安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3 年。
16.关于建设工程缺陷责任期的说法，正确的是（）。
A.缺陷责任期从工程竣工之日起计
B.由于承包人原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
C.缺陷责任期一般为2 年，最长不超过 3 年，由发、承包双方在合同中约定
D.由于发包人原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 60 天后，工程自动进入缺陷责任期
【答案】B
【解析】《建设工程质量保证金管理办法》规定，缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年，由发、承包双方在合同中约定。
缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90 天后，工程自动进入缺陷责任期。
17.根据《建筑法》，关于施工许可证有效期的说法，正确的是（ ）。
A.建设单位应当自领取施工许可证之日起 2 个月内开工
B.既不开工又不申请延期的，施工许可证自行废止
C.因故不能按期开工的，建设单位应当向发证机关申请废止施工许可证
D.延期 3 次为限，每次不超过 2 个月
【答案】B
【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
18.关于建筑业企业资质证书使用和延续的说法，正确的是（ ）。
A.企业跨地区承揽业务时，应当向有关部门提供资质证书原件
B.企业资质证书有效期为3 年
C.地方各级住房城乡建设主管部门核发的企业资质相关资质证书信息应当及时报送全国建筑市场监管公共服务平台
D.企业向原资质许可机关提出延续申请，资质许可机关逾期未作出决定的，视为不予延续【答案】C
【解析】C 正确，《关于建设工程企业资质有关事宜的通知》规定，地方各级住房和城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质延续有关政策由各省级住房和城乡建设主管部门确定，相关企业资质证书信息应及时报送至全国建筑市场监管公共服务平台。
A 错误，《关于规范使用建筑业企业资质证书的通知》规定，各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理、招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通过扫描资质证书复印件的二维码查询。
B 错误，《建筑业企业资质管理规定》规定，资质证书有效期为 5 年。
D 错误，资质许可机关应当在资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未作出决定的，视为准予延续。
19.关于建设工程的返修的说法，正确的是（ ）。
A.保障建设工程质量是施工企业的法定权利
B.因设计单位的原因致使建设工程质量不符合约定的，建设单位有权请求施工企业在合理期限内无偿修理或者返工、改建
C.施工企业对施工中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修
D.经过修理或者返工、改建后造成逾期交付的，施工企业不承担违约责任【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。
A 错误，保障建设工程质量是建筑施工企业的法定义务，不是法定权利。
B 错误，《民法典》第 801 条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
D 错误，经过修理或者返工、改建后造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
20.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期为（ ）。
A.转移占有建设工程之日
B.承包人提交验收报告之日
C.监理单位出具完工证明之日
D.工程全部施工完成之日
【答案】A
【解析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (1) 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期; (2) 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (3) 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
21.关于民事诉讼公开审判制度的说法，正确的是（ ）。
A.离婚案件和涉及商业秘密的案件一律不公开审理
B.人民法院对公开审理的案件应当公开宣告判决，对不公开审理的案件，可以不公开宣告判决
C.公众可以查阅所有发生法律效力的判决书和裁决书
D.人民法院审理民事案件除涉及国家秘密、个人隐私或法律规定的外，应当公开进行【答案】D
【解析】A 错误、D 正确，根据《民事诉讼法》，人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。
B 错误，人民法院对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决。
C 错误，公众可以查阅发生法律效力的判决书、裁定书，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外。
22.根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证条件的是（ ）。
A.已经办理安全生产许可证
B.地基基础工程已经完成
C.已经开展施工招标工作
D.有保证工程质量和安全的具体措施
【答案】D
【解析】施工许可证的申请条件：
1 )依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；
2 )依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；
3) 施工场地已经基本具备施工条件；需要征收房屋的，其进度符合施工要求；
4) 巳经确定施工企业；
5) 有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；
6) 有保证工程质量和安全的具体措施。
23.关于行政诉讼地域管辖的说法，正确的是（ ）。
A.因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖
B.行政案件应当由复议机关所在地人民法院管辖
C.对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，只能由被告所在地人民法院管辖
D.两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖
【答案】A
【解析】A 正确，因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。
B 错误，行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。
C 错误，对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼由被告所在地或者原告所在地人民法院管辖。
D 错误，两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。
原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖。
24.关于向水体排放污染的说法，正确的是（ ）。
A.禁止向水体排放、倾倒工业废渣
B.禁止向水体排放含热废水
C.向水体排放放射性固体废物，应当符合国家标准
D.在水体清洗、装贮过油类的容器，应当符合国家标准【答案】A
【解析】B 错误，向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。
C 错误，禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准。
D 错误，禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。
25.关于劳动争议仲裁裁决的说法，正确的是（ ）。
A.仲裁庭对于确认劳动关系的案件，可以依当事人申请裁决先予执行
B.当事人之间权利义务关系明确的案件
C.对不超过当地月最低工资标准 12 个月金额的追索劳动报酬争议，该裁决为终局裁决
D.裁决应当按照首席仲裁员的意见作出
【答案】C
【解析】AB 错误，仲裁庭对追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的案件，根据当事人的申请，可以裁决先予执行，移送人民法院执行。仲裁庭裁决先予执行的，应当符合规定的条件:一是当事人之间权利义务关系明确;二是不先予执行将严重影响申请人的生活。
C 正确，下列劳动争议，除法律另有规定的外，仲裁裁决为终局裁决，裁决书自作出之日起发生法律效力:一是追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金，不超过当地月最低工资标准 12 个月金额的争议;二是因执行国家的劳动标准在工作时间、休息休假、社会保险等方面发生的争议。
D 错误，裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见应当记入笔录。仲裁庭不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。
26.关于工伤保险的说法，正确的是（）。
A.工伤保险的投保人为用人单位和职工
B.职业疾病不属于工伤保险保障范畴
C.工伤保险是一种强制性保险
D.工伤保险实行过错责任原则
【答案】C
【解析】C 正确，工伤保险是一种强制性保险。法律规定职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费。
A 错误，工伤保险的投保人为用人单位，被保险人为与该用人单位建立劳动关系的职工。
B 错误，广义的工伤包括因工作受到的伤害和罹患的职业疾病，我国工伤保险制度所称的工伤是广义的，职业病属于保障范畴。
D 错误，工伤保险实行无过错责任原则，只要发生工伤事故、不属于法定免责情形，无论受伤职工是否有过错，都应当享有工伤保险待遇。
27.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故处理的说法，正确的是（ ）。
A.有关机关应当按照人民政府的批复，对事故发生单位和有关人员进行行政处罚
B.事故处理结果统一由应急管理部门向全社会公开
C.特别重大事故调查报告的批复确有特殊情况要延长的，延长的时间最长不超过 15 日
D.负责重大事故调查的人民政府应当自收到调查报告之日起30 日内作出批复【答案】A
【解析】A 正确，有关机关应当按照人民政府的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有关人员进行行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。
B 错误，事故处理的情况由负责事故调查的人民政府或者其授权的有关部门、机构向社会公布，依法应当保密的除外。
C 错误，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30 日。
D 错误，重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15 日内做出批复；特别重大事故 30 日内做出批复。
28.关于未成年工特殊保护的说法，正确的是（ ）。
A.需要安排未成年工加班的，必须征得本人同意
B.不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
C.在安排工作岗位之后，用人单位应当随时对未成年工进行健康检查
D.禁止安排未成年工从事夜班工作
【答案】D
【解析】D 正确，A 错误，一般情况下，对未成年工实行缩短工作时间，禁止安排未成年工从事夜班工作和加班加点工作。
B 错误，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。
C 错误，用人单位应按下列时间要求对未成年工定期进行健康检查：①安排工作岗位之前；②工作满 1 年；③年满 18 周岁，距前一次的体检时间已超过半年。
29.下列安全管理工作中，属于施工企业主要负责人法定安全生产职责的是（ ）。
A.参加生产安全事故的调查和处理
B.监督在建项目安全生产费用的使用
C.监督项目专职安全生产管理人员履职情况
D.组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程
【答案】D
【解析】D正确，C错误，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：①建立健全并 落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；②组织制定并实施本单 位安全生产规章制度和操作规程；③组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； ④保证本单位安全生产投入的有效实施；⑤组织建立并落实安全风险分级管控和隐患 排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事 故隐患；⑥组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；⑦及时、如实报告 生产安全事故。
A 错误，参加生产安全事故的调查和处理工作，属于安全生产管理机构的职责。
B 错误，监督在建项目安全生产费用的使用，属于安全生产管理机构的职责。
30.根据《民法典》，关于买卖合同解除的说法，正确的是（）。
A.因标的物的从物不符合约定而解除合同的，解除的效力及于主物
B.标的物为数物，其中一物不符合约定的，当事人可以直接就数物解除合同
C.分期付款买受人欠付到期价款达总价款 1/5 且催告后在合理期限内仍不支付的，出卖人有权解除合同
D.分批交付标的物，其中一批标的物交付不符合约定的，买受人可以解除全部合同【答案】C
【解析】C 正确，《民法典》规定，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一，经催告后在合理期限内仍未支付到期价款的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A 错误，因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物；因从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。
B 错误，标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除。
D 错误，出卖人分批交付标的物，其中一批不交付或交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除，并非直接解除全部合同。
31.关于民事诉讼第二审审理程序的说法，正确的是（）。
A.第二审人民法院审理对判决不服的上诉案件，应当在第二审立案之日起 3 个月内审结
B.第二审人民法院对上诉案件，一律应当开庭审理
C.原判决认定基本事实不清的，第二审人民法院只能裁定撤销原判决,发回原审人民法院重申
D.第二审人民法院判决宣告前，上诉人申请撤回上诉的,是否准许,由原审人民法院裁定【答案】A
【解析】A 正确，人民法院审理对判决不服的上诉案件，应当在第二审立案之日起 3 个月内审结；有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。
B 错误，第二审人民法院对上诉案件应当开庭审理，但经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，人民法院认为不需要开庭审理的，可以不开庭审理。
C 错误，原判决认定基本事实不清的，第二审人民法院裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判，并非只能发回重审。
D 错误，第二审人民法院判决宣告前，上诉人申请撤回上诉的，是否准许，由第二审人民法院裁定。
32.甲建设单位与乙施工企业订立结息支付协议，约定工程余款分期支付，最后一期应当于 2024 年 6 月 30 日前付清,乙于 2024 年5 月 25 日通知甲付款，甲未按时支付，乙遂于2026年 9 月 1 日向人民法院起诉。关于本案诉讼时效的说法，正确的是（）。
A.乙起诉时，已超过诉讼时效期间
B.本案诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起算
C.乙于 2024 年5 月 25 日的通知行为，引起诉讼中断D,人民法院应当主动审查并适用诉讼时效规定
【答案】B
【解析】B 正确，当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算，如施工合同项下工程款的分期支付；本案自2024 年6 月 30 日起算 3 年，至2027 年 6 月 30 日届满，乙 2026 年9 月 1 日起诉未超过诉讼时效。
A 错误，诉讼时效期间为 3 年，自 2024 年6 月 30 日起算，2026 年9 月 1 日起诉时尚未届满。
C 错误，本案诉讼时效自2024 年6 月 30 日才开始起算，2024 年5 月 25 日的通知发生在时效起算之前，不产生诉讼时效中断的效力。
D 错误，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。
33.关于行政诉讼简易程序的说法，正确的是（ ）。
A.被诉行政行为是依法当场作出第一审行政案件，不得适用简易程序审理
B.发回重审，按照审判监督程序再审的案件可以适用简易程序
C.属于政府信息公开的第一审行政案件，不得适用简易程序审理
D.适用简易程序审理的行政案件，由审判员一人独任审理【答案】D
【解析】D 正确，适用简易程序审理的行政案件，由审判员一人独任审理，并应当在立案之日起45 日内审结。
A 错误，被诉行政行为是依法当场作出的第一审行政案件，可以适用简易程序。
B 错误，发回重审、按照审判监督程序再审的案件不适用简易程序。
C 错误，属于政府信息公开案件的第一审行政案件，可以适用简易程序。
34.关于劳动者单方解除劳动合同的说法，正确的是（）。
A. 用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以解除劳动合同
B. 用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者应当提前 30 日通知用人单位，方可解除劳动合同
C. 劳动者在试用期内，可以解除劳动合同
D. 用人单位违章指挥危及劳动者人身安全的，劳动者应当告知用人单位后，可以解除劳动合同
【答案】A
【解析】A 正确，用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以解除劳动合同。
B 错误，用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以解除劳动合同，无需提前 30 日通知用人单位。
C 错误，劳动者在试用期内提前3 日通知用人单位，可以解除劳动合同。
D 错误，用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同。
35.下列情形中属于施工作业人员依法享有的安全生产权利的是（ ）。
A.进入新岗位或者新的施工现场前接受安全生产教育培训
B. 严格遵守本单位安全生产规章制度，正确佩戴使用防护用品
C. 拒绝执行危及人身安全的违章指挥和强令冒险作业
D. 发现事故隐患，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告【答案】C
【解析】C 正确，施工作业人员享有对危险行为的批评、检举、控告权和拒绝违章指挥权，作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
ABD 选项属于施工作业人员的安全生产义务。
36.根据《民法典》，关于仓储合同的说法，正确的是 ()
A. 仓储合同自仓储物交付时成立
B. 当事人对储存期限约定不明确的，存货人可以随时提取仓储物
C. 不动产可以作仓储合同的保管对象
D. 仓单持有人提前提取仓储物的，可以减收仓储费
【答案】B
【解析】B 正确，当事人对储存期限没有约定或者约定不明确的，存货人或者仓单持有人可以随时提取仓储物，保管人也可以随时请求存货人或者仓单持有人提取仓储物，但是应当给予必要的准备时间。
A 错误，仓储合同是诺成合同，自保管人和存货人意思表示一致时成立，不以仓储物是否交付为要件。
C 错误，仓储合同的保管对象是动产，不动产不能作为仓储合同的保管对象。
D 错误，存货人或者仓单持有人提前提取仓储物的，不减收仓储费。
37.根据《刑法》，在生产、作业中违反有关安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，构成的罪名是（）。
A. 重大责任事故罪
B. 重大劳动安全事故罪
C. 工程重大安全事故罪
D. 组织他人违章冒险作业罪
【答案】A
【解析】A 正确，重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。
38.根据《仲裁法》，关于仲裁和解的说法，正确的是（）。
A. 当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请
B. 当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再申请仲裁
C. 当事人申请仲裁后和解的，应当在仲裁庭的主持下进行
D. 仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书
【答案】D
【解析】D 正确，当事人申请仲裁后达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书。
A 错误，当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。
B 错误，当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。 C 错误，当事人申请仲裁后，可以自行和解，无需在仲裁庭的主持下进行。
39.关于依法必须进行招标的一般招标项目评标委员会的说法，正确的是（）。
A. 评标由发展改革部门组建的评标委员会负责
B. 评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3 人以上单数
C. 评标委员会的成员应当从评标专家库内随机抽取
D. 评标委员会成员的名单应当在开标环节向投标人公开【答案】C
【解析】C 正确，依法必须进行招标的项目，专家应当从事相关领域工作满 8 年并具有高级职称或者具有同等专业水平，由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定；一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。
A 错误，评标由招标人依法组建的评标委员会负责，而非发展改革部门组建。
B 错误，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
D 错误，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
40.下列情形中，一般保证的保证人丧失先诉抗辩权的是（ ）。
A. 债务人下落不明，且无财产可供执行的
B. 保证合同未约定保证期间的
C. 债权人未对债务人提起诉讼便直接要求保证人承担清偿责任的
D. 保证人口头表示放弃先诉抗辩权的
【答案】A
【解析】A 正确，具有下列情形之一的，一般保证中的保证人丧失先诉抗辩权：①债务人下落不明，且无财产可供执行；②人民法院已经受理债务人破产案件；③债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力；④保证人书面表示放弃先诉抗辩权。
41.关于建筑施工噪声污染防治的说法正确的是（）。
A.施工企业应当将噪声污染防治费用列入工程造价
B.施工企业应当按照规定制定噪声污染防治实施方案
C.在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的抢修、抢险施工作业
D.在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，施工企业应当设置噪声自动监测系统【答案】B
【解析】B 正确，施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。
A 错误，建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，而非施工企业。
C 错误，在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。
D 错误，在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，建设单位应当按照国家规定设置噪声自动监测系统，与监督管理部门联网，保存原始监测记录。
42.根据《工资支付暂行规定》，关于工资支付保障的说法，正确的是（）。
A.实行周工资制的，可以根据实际按月支付
B.劳动者年休假期间，用人单位可以不支付工资
C.工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付
D.劳动者参加社会活动期间，用人单位应当视同其提供了正常劳动而支付工资【答案】D
【解析】本题没有准确的答案，如 C 选项补充但书则正确，如 D 选项补充“依法”则正确。揣测命题意图，从应试角度，建议优先选 D。
建议选 D，C 缺少“如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付。”。
A 错误，C 错误，只讲了原则，漏了、“遇节假日休息日应当提前在最近工作日支付” 的例外。完整表述应为：工资应当在用人单位与劳动者约定的日期支付，如遇节假日或者休息日，应当提前在最近的工作日支付。根据《工资支付暂行规定》 第 7 条规定，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次，实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。
B 错误，劳动者依法享受年休假、探亲假、婚假、丧假期间，用人单位应按劳动合同规定的标准支付劳动者工资。
D 正确，劳动者在法定工作时间内依法参加社会活动期间，用人单位应视同其提供了正常劳动而支付工资。
43.下列情形中，行政复议机关应当决定终止行政复议的是（）。
A.作为申请人的公民下落不明
B.作为申请人的公民死亡，其近亲属放弃行政复议权利
C.作为申请人的法人终止，尚未确定权利义务承受人
D.行政复议案件涉及的法律适用问题需要有权机关作出解释或者确认【答案】B
【解析】ACD 是行政复议中止。
行政复议期间有下列情形之一的，行政复议机关决定终止行政复议: ( 1 ) 申请人撤回行政复议申请，行政复议机构准予撤回; (2) 作为申请人的公民死亡，没有近亲属或者其近亲属放弃行政复议权利; (3) 作为申请人的法人或者其他组织终止，没有权利义务承受人或者其权利义务承受人放弃行政复议权利; (4) 申请人对行政拘留或者限制人身自由的行政强制措施不服申请行政复议后，因同一违法行为涉嫌犯罪， 被采取刑事强制措施; (5) 依照《行政复议法》第 39 条第( 1 ) 项、第 ( 2 )项、第 (4 )项的规定中止行政复议满60 日，行政复议中止的原因仍未消除。
44.关于劳动合同订立的说法，正确的是（）。
A.用人单位与劳动者订立劳动合同之日起建立劳动关系
B.劳动者与用人单位连续订立 2 次固定期限劳动合同，必须续订无固定期限劳动合同
C.替代性工作岗位，适合订立无固定期限劳动合同
D.劳动者在用人单位连续工作满 10 年的，可以要求续订固定期限劳动合同【答案】D
【解析】A 错误，《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。
B 错误、D 正确。《劳动合同法》规定，具有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：
①劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的;②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10年的;③连续订立2 次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第 39 条和第40 条第 1 项、第 2 项规定的情形，续订劳动合同的。
C 错误，固定期限短期劳动合同适用于临时性、替代性或者季节性等短期存在的工作岗位。 45.关于施工发现文物后报告和保护的说法，正确的是（）。
A.施工发现文物属于国家所有，任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿
B.施工企业应当立即报告建设单位，由建设单位报告当地文物行政部门
C.文物行政部门接到报告后，一般应当在48 小时内到达现场
D.文物行政部门接到报告到达现场后，应当立即提出处理意见【答案】A
【解析】在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24 小时内赶赴现场，并在7 日内提出处理意见。文物行政部门可以报请当地人民政府通知公安机关协助保护现场。依照前述规定发现的文物属于国家所有，任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿。
46.根据《无障碍环境建设法》，应当将无障碍环境建设纳入国民经济和社会发展规划，将所需经费纳入本级预算，建立稳定的经费保障机制的主体是（）以上人民政府。
A.省
B.市
C.乡镇
D.县
【答案】D
【解析】县级以上人民政府应当将无障碍环境建设纳入国民经济和社会发展规划，将所需经费纳入本级预算，建立稳定的经费保障机制。
47.下列合同中，属于可撤销合同的是（）。
A.违反法律、行政法规的强制性规定的合同
B.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益订立的合同
C.行为人与相对人以虚假的意思表示订立的合同
D.第三人实施胁迫，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同【答案】D
【解析】ABC 是无效合同。
根据《民法典》规定，可撤销合同的种类包括:
（1）基于重大误解订立的合同，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
（2）一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
（3）一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
（4）一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
48.根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()向城建档案馆报送 1 套符合规定的建设工程档案（）。
A.1 个月
B.6 个月
C.3 个月
D.12 个月
【答案】C
【解析】《城市建设档案管理规定》规定，建设单位应当在工程竣工验收后3 个月内，
向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。凡建设工程档案不齐全的，应当限期补充。
49.关于行政诉讼举证责任的说法，正确的是（）。
A.被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据，但无需提供所依据的规范性文件
B.被告及其诉讼代理人在诉讼过程中可以自行向原告和证人收集证据
C.原告提供的证明行政行为违法的证据不成立的，不免除被告的举证责任
D.在起诉被告不履行法定职责的案件中，无论哪种情形，原告均应当提供其向被告提出申请的证据
【答案】C
【解析】A 错误，被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。
B 错误，在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。
C 正确，原告可以提供证明行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责任。
D 错误，在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。但有下列情形之一的除外: (1) 被告应当依职权主动履行法定职责的; (2) 原告因正当理由不能提供证据的。
50.根据《政府采购法》，采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用的采购方式是（）。
A. 竞争性谈判
B. 竞争性磋商
C.单一来源采购
D. 询价
【答案】D
【解析】根据《政府采购法》，采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。
51.根据《仲裁法》，除仲裁协议无效或者法律另有规定外，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院提起诉讼未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当（）。
A.继续审理
B. 将案件移送仲裁机构
C.中止诉讼，等待仲裁机构作出是否受理的决定
D.驳回起诉
【答案】D
【解析】当事人达成仲裁协议，一方向人民法院提起诉讼未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉，但仲裁协议无效或者法律另有规定的除外;另一方在首次开庭前未对人民法院受理该案提出异议的，视为放弃仲裁协议，人民法院应当继续审理。
52.下列安全管理工作中，属于设计单位安全责任的是（）。
A.对工程项目主体结构的施工质量负责
B.遵守法律法规，按照国际标准进行设计
C.对采用新结构、新材料、新工艺的工程，提出保障施工作业人员安全的措施建议
D.对特殊结构的工程，应当审查施工方案中的安全技术措施【答案】C
【解析】A 是施工单位的责任；
B 错误，不是国际标准。设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
D 是监理单位。
53.关于修改设计文件的说法，正确的是（）。
A.经原设计单位书面同意，施工企业可以委托其他具有相应资质的设计单位修改
B.设计文件内容需要作重大修改的，应当报经原审批机关批准后，方可修改
C.修改单位和原设计单位对修改的设计文件承担连带责任
D.施工企业在施工过程中发现设计文件的图纸有差错的，无需提出意见和建议【答案】B
【解析】《建设工程勘察设计管理条例》规定，建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件;确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改(A 错误，是建设单位委托，不是施工单位委托)。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任(B 错误，修改单位单独承担修改部分责任，不是连带责任)。建设工程勘察、设计文件内容需要:作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改(C 正确)。
施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的应当及时提出意见和建议(D 错误，
施工企业应当及时提出意见和建议)。
54.关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。
A.建设单位应当在竣工验收后 3 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料
B.城乡规划主管部门规划验收的依据是建设工程施工许可证
C.对于验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或者核发建设工程竣工规划验收合格证
D.建设单位未在建设工程竣工验收后规定时间内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由住房城乡建设主管部门责令限期补报
【答案】C
【解析】C 正确，对于验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建设工程竣工规划验收合格证。
A 错误，建设单位应当在竣工验收后 6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料，而非 3 个月。
B 错误，城乡规划主管部门按照选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及其有关规划的要求对建设工程进行规划验收，而非依据施工许可证。
D 错误，建设单位未在建设工程竣工验收后 6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处 1万元以上5 万元以下的罚款。
55.施工企业为其机械设备投保足额财产险，在保险合同有效期内，由于设备老化导致其保险价值明显减少。当保险合同无特别约定时，关于保险费的说法，正确的是（）。
A.必须重新签订保险合同才能变更保险费
B.保险人应当降低保险费，并按日计算退还相应的保险费
C.仅投保人主动提出申请后，保险人才需要下调保险费
D.保险费维持原标准不变，保险人无需做任何调整
【答案】B
【解析】B 正确，《民法典》第五十三条规定，有下列情形之一的，除合同另有约定外，保险人应当降低保险费，并按日计算退还相应的保险费：①据以确定保险费率的有关情况发生变化，保险标的危险程度明显减小；②保险标的的保险价值明显减少。
A 错误，保险标的的保险价值明显减少时，保险人负有降低保费的义务，无需重新签订保险合同。
C 错误，降低保险费是保险人的法定义务，不以投保人申请为前提。
D 错误，保险标的的保险价值明显减少时，保险人应当降低保险费并按日计算退还相应的保险费。
56.关于承揽合同中当事人合同解除权的说法，正确的是（）。
A.承揽人完成工作前，定作人可以随时解除合同，但应当赔偿承揽人损失
B.定作人无单方合同解除权
C.承揽人未经定作人同意将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
D.定作人不履行协助义务，经催告后在合理期限内履行的承揽人可以解除合同【答案】A
【解析】A 正确，定作人享有任意解除权，定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
B 错误，定作人享有单方合同解除权，包括法定解除权和任意解除权。
C 错误，承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。
D 错误，定作人不履行协助义务的，承揽人可以催告其在合理的期限内履行，定作人逾期仍不履行的，承揽人可以解除合同。
57.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场信用信息公开期限的说法，正确的是（）。
A.基本信息公开期限一般为 3 年
B.优良信用信息长期公开
C.不良信用信息的具体公开期限由各级住房城乡建设主管部门认定
D.不良信用信息公开期限一般为6 个月至 3 年，并不得低于相关行政处罚期限【答案】D
【解析】《建筑市场信用管理暂行办法》规定，建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：
( 1 )基本信息长期公开； (2) 优良信用信息公开期限一般为3 年; ( 3) 不良信用信息公开期限一般为6 个月至3 年，并不得低于相关行政处罚期限。具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定。
58.根据《民法典》，当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼的方式依法主张解除合同，人民法院确认该主张的，合同解除的时间是（）。
A.当事人提交起诉状时
B.人民法院立案时
C.人民法院作出解除合同生效判决时
D.起诉状副本送达对方时
【答案】D
【解析】对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。
59.投标人对依法必须进行招标项目的招标文件有异议的提出异议的时间是（）。
A.评标委员会评审期间
B.中标候选人公示期间
C.中标通知书发出后
D.投标截止时间 10 日前
【答案】D
【解析】潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2 日前提出;对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。
60.根据《城乡规划法》，按照国家规定需要有关部门批准或者核准的下列建设项目中，需要申请选址意见书的是（）。
A.以出让方式提供国有土地使用权的项目
B.以划拨方式提供国有土地使用权的项目
C.以转让方式提供国有土地使用权的项目
D.乡村公共设施建设项目
【答案】B
【解析】（超教材）依据《城乡规划法》第 36 条规定，按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书。
61.根据《水下文物保护管理条例》，下列水下文物中，属于国家所有的是（）。
A.遗存于外国领海内起源于中国的文物
B.遗存于外国领海以外的其他管辖海域起源国不明的文物
C.遗存于公海区域内的起源国不明的文物
D.遗存于中国领海内起源国不明的文物
【答案】D
【解析】根据《水下文物保护管理条例~，水下文物，是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产: (1) 遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物; (2) 遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物; (3) 遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物。前述规定内容不包括 1911 年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。
关于水下文物的所有权，上述第( 1 )项、第 ( 2 )项所规定的水下文物属于国家所有，国家对其行使管辖权。第 ( 3 )项所规定的水下文物，遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源国不明的文物，国家享有辨认器物物主的权利。
62.关于依法必须进行招标工程建设项目的规模标准的说法正确的是（）。
A.施工单项合同估算价在 400 万元以上
B.重要设备采购单项合同估算价在 120 万元以上
C.勘察采购单项合同估算价在 50 万元以上
D.设计采购单项合同估算价在 80 万元以上
【答案】A
【解析】必须进行招标的工程建设项目， 其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标: (1) 施工单项合同估算价在400 万元人民币以上; (2) 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200 万元人民币以上; (3) 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。
63.下列行为中，属于违法分包的是（）。
A.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的
B.施工总承包单位将施工总承包合同范围内的钢结构工程分包给其他单位的
C.专业分包单位将其承包的专业工程中的劳务作业部分再分包的
D.施工总承包单位将施工总承包合同范围内的非主体工程分包给其他单位的【答案】A
【解析】《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第 12 条列举了以下违法分包的情形: (1) 承包单位将其承包的工程分包给个人的; (2) 施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的; (3) 施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外; (4) 专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的; (5) 专业作业承包人将其承包的劳务再分包的; (6 ) 专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。
64.根据《个人所得税法》，属于综合所得应当按纳税年度合并计算个人所得税的是（ ）。 A. 经营所得
B.红利所得
C.特许权使用费所得
D.财产转让所得
【答案】C
【解析】下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税:①工资、薪金所得;②劳务报酬所得; ③稿酬所得;④特许权使用费所得;⑤经营所得;⑥利息、股息、红利所得;⑦财产租赁所得;⑧财产转让所得 ·⑨偶然所得
居民个人取得上述第①项至第④项所得(称综合所得) ，按纳税年度合并计算个人所得税。 65.对超高层建筑工程，建设单位应当将设计文件等材料报送省级人民政府住房城乡建设主管部门进行抗震设防审批的阶段是（ ）。
A. 初步设计
B. 方案设计
C. 技术设计
D. 施工图设计
【答案】A
【解析】《建设工程抗震管理条例》规定，对超限高层建筑工程，设计单位应当在设计文件中予以说明，建设单位应当在初步设计阶段将设计文件等材料报送省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门进行抗震设防审批。
66.根据《行政处罚法》，对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上的行政处罚是( ) 。
A. 警告
B. 罚款
C. 暂扣许可证件
D. 行政拘留
【答案】B
【解析】对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。
67.根据《注册建造师管理规定》，申请人的下列情形中,不予注册的是（）。
A.受到行政处罚，行政处罚尚未执行完毕的
B.担任项目经理期间，所负责项目发生过质量和安全事故的
C.申请人的聘用单位不符合注册单位要求的
D.年龄超过 60 周岁的
【答案】C
【解析】《注册建造师管理规定》规定，申请人有下列情形之一的，不予注册: (1) 不具有完全民事行为能力的; (2) 申请在两个或者两个以上单位注册的; (3) 未达到注册建造师继续教育要求的; (4) 受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的; （A错误）(5) 因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的; (6) 因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3 年的; (7) 被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2 年的; (8) 在申请注册之日前3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;（B 错误） (9) 申请人的聘用单位不符合注册单位要求的（C 正确）; (10) 年龄超过 65 周岁的; （D错误）(11) 法律、法规规定不予注册的其他情形。
68.下列违约情形中，守约方不得请求违约方继续履行的是（）。
A.建设单位拒不支付到期工程款
B.开发商逾期拒不交付商品房
C.明星单方面违约拒绝表演
D.汽车经销商拒不配合办理车辆购置税
【答案】C
【解析】《民法典》规定，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行但是有下列情形之一的除外: (1) 法律上或者事实上不能履行; (2) 债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高; (3) 债权人在合理期限内未请求履行。
"法律上不能履行"的情形，即合同约定的履行内容本身是违法的，则履行行为本身是违法的，不能要求实际履行;"事实上不能履行"的情形，如买卖合同中的标的物已经灭失，且该标的物为特定物不具有替代性，则无法继续履行。
"债务的标的不适于强制履行"的情形如下: 债务标的的性质不适合强制履行，如不作为债务;具有人身属性的债务，如与歌唱家签订的演出合同，强制履行演出义务可能不具有积极意义，还会涉及对其人身权的侵犯。"履行费用过高"是指实际履行会导致产生不合理的高额费用，导致债务人承受不正常的经济负担。
69.下列机关、团体、企业、事业等单位的消防安全职责中属于对消防安全重点单位特别要求的是（）。
A.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志
B.对建筑消防设施每年至少进行 1 次全面检测
C.实行每日防火巡查，并建立巡查记录
D.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通
【答案】C
【解析】消防安全重点单位除应当履行一般单位应当履行的消防安全职责外，还应当履行下列消防安全职责: (1) 确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作; (2) 建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理; (3) 实行每日防火巡查，并建立巡查记录; (4) 对职工进行岗前消防安全培训 ，定期组织消防安全培训和消防演练。
ABD 是机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责。包括： ( 1 )落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案; (2)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效; (3) 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查; (4) 保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准; (5) 组织防火检查，及时消除火灾隐患; (6) 组织进行有针对性的消防演练。
70.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于项目负责人施工现场带班生产的说法，正确的是（）。
A.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的70%
B.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的监理单位请假，经批准后方可离开。
C.带班生产同时涵盖施工质量与安全两个管理范畴
D.离开期间应委托现场工作人员记录
【答案】C
【解析】A 错误，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80% 。
B 错误，因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位(而非监理单位)请假，经批准后方可离开。
C 正确，项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。
D 错误，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。
二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71.根据《民法典》，属于国家所有的财产有（）。
A.矿藏
B.水流
C.海域
D.农村和城市郊区的土地
E.无居民海岛
【答案】ABCE
【解析】矿藏、水流、海域属于国家所有。无居民海岛属于国家所有，国务院代表国家行使无居民海岛所有权。城市的土地，属于国家所有。法律规定属于国家所有的农村和城市郊区的土地，属于国家所有。森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源，属于国家所有，但是法律规定属于集体所有的除外。
72.施工技能工人中的一般技术工人等级包括（）。
A.初级工
B.中级工
C.特级工
D.高级工
E.技师
【答案】ABDE
【解析】一般技术工人等级分为初级工、中级工、高级工、技师、高级技师。
73.下列哪种行为中，不能认定工伤或视同工伤（）。
A. 违法犯罪
B. 醉酒或吸毒
C. 发生事故下落不明
D. 自杀或自残
E. 职业病
【答案】ABD
【解析】职工出现按照《工伤保险条例》规定应当认定为工伤或者视同工伤的情形，但是该情形是由于下列原因造成的，不得认定为工伤或者视同工伤: (1) 故意犯罪的; (2) 醉酒或者吸毒的; (3) 自残或者自杀的。
74.设计单位应当贯彻落实的新时期建筑方针包括（）。
A.适用
B.经济
C.绿色
D.创新
E.美观
【答案】ABCE
【解析】设计单位应当贯彻落实"适用、经济、绿色、美观"新时期建筑方针，杜绝"贪大、媚洋、求怪"等建筑乱象。
75.事故调查报告应当包括（）。
A.事故防范和整改措施
B.事故发生的简要经过
C.事故发生的原因和事故性质
D.事故责任认定及对事故责任者处理建议
E.事故造成的人员伤亡和直接、间接经济损失
【答案】ACD
【解析】事故调查组提交的事故调查报告应当包括下列内容: (1) 事故发生单位概况; (2)事故发生经过和事故救援情况; (3) 事故造成的人员伤亡和直接经济损失; （4）事故发生的原因和事故性质; (5) 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议; (6) 事故防范和整改措施。
76.人民法院审理行政案件的依据有（）。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.部门规章
E.地方政府规章
【答案】ABC
【解析】人民法院审理行政案件，以法律和行政法规、地方性法规为依据。
人民法院审理行政案件，参照规章。
77.根据《立法法》，设区市的人民代表大会常务委员制定的地方性法规的备案机关有（）。 A.全国人民代表大会常务委员会
B.市级人民代表大会
C.省市人民政府
D.国务院
E.省市人民代表大会常务委员会
【答案】AD
【解析】省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。
78.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于承揽业务不良行为的有( ) 。
A. 利用向发包单位及其工作人员行贿的手段承揽业务的
B. 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C. 允许其他单位以本单位名义承揽工程的
D. 将承包的工程违法分包的
E. 不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】ADE
【解析】BC 是资质不良行为。
79.已经建成的下列建设工程中，未采取抗震设防措施，应当按规定进行抗震性能鉴定并采取必要的抗震加固措施的有（ ）。
A. 重大建设工程
B. 可能发生严重次生灾害的建设工程
C. 学校、医院等人员密集场所的建设工程
D. 具有历史、科学、艺术价值的建设工程
E. 抗震设防区内的建设工程
【答案】ABC
【解析】《防震减灾法》规定，已经建成的下列建设工程，未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到抗震设防要求的，应当按照国家有关规定进行抗震性能鉴定，并采取必要的抗震加固措施: (1) 重大建设工程; (2) 可能发生严重次生灾害的建设工程; (3) 具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建设工程; (4) 学校、医院等人员密集场所的建设工程; ( 5) 地震重点监视防御区内的建设工程。
80.根据《民法典》，关于合同解除后果的说法正确的有（）。
A.合同解除后，尚未履行的，终止履行
B.合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状，但无权请求赔偿损失
C.合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任不再承担担保责任
D.合同一旦解除，当事人无权再主张违约金
E.合同解除不影响合同中结算和清理条款的效力
【答案】AE
【解析】合同解除后，尚未履行的，终止履行;已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。
合同的权利义务关系终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。
81.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑企业发生下列情形，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销的有（ ）。
A. 合并
B. 改制
C. 破产
D. 倒闭
E. 撤销
【答案】CDE
【解析】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。合并、改制属于“变更” ，不是注销，所以 AB 不选。
82.下列情形中，建筑业企业资质证书应当予以撤销的有（ ）。
A. 企业提出注销申请的
B. 企业依法终止的
C. 资质许可机关工作人员滥用职权准予资质许可的
D. 资质许可机关超越法定职权准予资质许可的
E. 企业允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【答案】CD
【解析】AB 是注销，E 是出借资质，属于资质不良行为，后果是“吊销”资质证书，不是撤销。撤销(行政许可行为本身违法)、吊销(对企业违法的处罚)、注销(企业主体消亡或主动申请)。
《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。
83.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，当事人对工程价款的付款时间没有约定的，关于应付款时间的说法，正确的有（）。
A.建设工程已经实际交付的，应付款时间为交付之日
B.以施工合同签订日作为应付款时间
C.建设工程没有交付的，应付款时间为提交竣工结算文件之日
D.建设工程提前交付，但结算未完成，应当以交付之日作为应付款时间
E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，应款时间为当事人起诉之日【答案】ACE
【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间: (1) 建设工程已实际交付的，为交付之日; (2) 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日; (3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
84.根据《女职工劳动保护特别规定》，特殊保护的说法，正确的有（）。
A.禁止安排女职工从事矿山井下作业
B.对怀孕 7 个月以上的女职工，不得延长劳动时间
C.怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查所需时间计入劳动时间
D.对哺乳未满 1 周岁婴儿的女职工，不得安排夜班劳动
E.女职工生育享受 98 天产假，其中产前可以休假 30 天【答案】ABCD
【解析】根据《女职工劳动保护特别规定》，女职工生育享受98 天产假，其中产前可以休假 15 天;难产的，增加产假 15 天;生育多胞胎的，每多生育 1 个婴儿， 增加产假 15天。女职工怀孕未满4 个月流产的，享受 15 天产假;怀孕满4 个月流产的，享受42 天产假。
85.投标人或者潜在投标人认为招投标活动不符合法律、行政法规规定的下项事项中，应当先向招标人提出异议，再向有关行政监督部门投诉的有（）。
A.开标
B.评标结果
C.招标文件
D.评标委员会成员回避
E.资格预审文件
【答案】ABCE
【解析】对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果的投诉，应当先向招标人提出异议。 86.根据《民事诉讼法》，关于案外人对执行标的异议的说法，正确的有（）。
A.案外人对执行标的提出口头异议的，人民法院应当审查
B.案外人异议理由不成立的，人民法院裁定驳回
C.案外人对裁定不服，认为原判决错误的，依照审判监督程序办理
D.案外人异议理由成立的，人民法院裁定终止对该标的的执行
E.案外人对裁定不服，认为与原判决无关的，可以自裁定送达之日起 15 日内向人民法院提起诉讼
【答案】BCE
【解析】A 错误、BC 正确。《民事诉讼法》规定，执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起 15 日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行;理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理;与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起 15 日内向人民法院提起诉讼。
87.甲施工企业和乙建材公司订立钢材买卖合同约定:合同总价款 100 万元，甲向乙支付定金 12 万元，若乙逾期无法供货，按总价款的 15% 支付违约金。后乙方违约，导致甲停工产生实际经济损失 20 万元。根据《民法典》，关于违约责任承担的说法，正确的有（）。
A.甲不能同时主张双倍定金和违约金，二者只能择一主张
B.若甲选择主张违约金 15 万元，因违约金低于实际损失20 万元，甲可以请求人民法院予以增加
C.定金数额为 12 万元的约定合法有效
D.若甲选择适用定金罚则，乙应当双倍返还定金合计 24 万元，该金额高于实际损失，甲不得再另行索赔赔偿
E.若双倍返还定金 24 万元高于甲实际损失，人民法院应当仅判令乙赔偿实际损失【答案】ABC
【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。适用违约金或者定金条款的选择权归于非违约一方，违约一方不得选择，体现了对于违约一方的惩罚性。
约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加。
定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定;但是，不得超过主合同标的额的20% ，超过部分不产生定金的效力。
88.建设单位办理住宅工程竣工验收备案应当提交的文件包括（）。
A.工程竣工验收报告
B.工程竣工验收申请表
C.施工企业和监理单位共同签署的工程质量保修书
D.应当由规划部门出具的认可文件或者准许使用文件
E.《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》
【答案】ADE
【解析】根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件: (1) 工程竣工验收备案表; (2) 工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料; (3) 法律、行政法规规定应当由规划等部门出具的认可文件或者准许使用文件; (4) 法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件; (5)施工单位签署的工程质量保修书; (6) 法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
89.根据《城乡规划法》，关于修建性详细规划的说法，正确的有（） 。
A.修建性详细规划只能由城乡规划主管部门编制
B.修建性详细规划应当依据建设工程规划许可证编制
C.修建性详细规划应当进行审定
D.修建性详细规划确需修改的，城乡规划主管部门应当采取听证会等形式，听取利害关系人的意见
E.因修改修建性详细规划给利害关系人合法权益造成损失的应当依法给予补偿【答案】CDE
【解析】C 正确，建设单位申请办理建设工程规划许可证，需要编制修建性详细规划的建设项目应当提交修建性详细规划，城乡规划主管部门应当依法将经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图予以公布，即修建性详细规划应当进行审定。
D 正确，经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图不得随意修改；确需修改的，城乡规划主管部门应当采取听证会等形式，听取利害关系人的意见。
E 正确，因修改修建性详细规划给利害关系人合法权益造成损失的，应当依法给予补偿。
AB 错误，建设单位申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、
建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。 (建设单位也可以编制,修建性详细规划是申请办理建设工程规划许可证时一并提交的材料，并非依据建设工程规划许可证编制。)
90.根据《政府采购合作创新采购方式管理暂行办法》，采购项目符合国家科技和相关产业发展规划，有利于落实国家重大战略目标任务，可以采用合作创新采购方式的情形有（ ）。
A.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的
B.采用公开招标方式的费用占项目总价值的比例过大的
C.市场现有产品或者技术不能满足要求，需要进行技术突破的
D.以研发创新产品为基础，形成新范式，能够显著改善功能性能，明显提高绩效的
E.采购时间紧急的
【答案】CD
【解析】C 正确，市场现有产品或者技术不能满足要求、需要进行技术突破的，可以采用合作创新采购方式采购。
D 正确，以研发创新产品为基础，形成新范式或者新的解决方案、能够显著改善功能性能、明显提高绩效的，可以采用合作创新采购方式采购。
A 选项，具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的，属于邀请招标或单一来源采购的适用情形。
B 错误，采用公开招标方式的费用占项目总价值比例过大的，属于邀请招标的适用情形。
E 错误，采购时间紧急的属于竞争性谈判的适用情形（采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的）。
91.根据《消防法》，关于建设工程消防安全的说法，正确的是（）。
A.按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度
B.国务院住房城乡建设主管部门规定的特殊建设工程的消防设计文件应当报送住房城乡建设主管部门审查
C,*****
D,*****
E.应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用【答案】ABE
【解析】A 正确，对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，实行建设工程消防设计审查验收制度。
B 正确，国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。
E 正确，依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。
92.根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的有（）。
A.当事人申请撤销裁决，可以向仲裁机构所在地的中级人民法院提出B.*****
C.裁决所根据的证据是伪造的，属于可以申请撤销裁决的法定情形D.*****
E.人民法院应当在受理撤销裁决之日起 2 个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定【答案】ACE
【解析】A 正确，当事人提出证据证明裁决有法定撤销情形的，可以向仲裁机构所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
C 正确，裁决所根据的证据是伪造的，属于可以申请撤销裁决的法定情形之一。
E 正确，人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起 2 个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
93.关于无障碍环境建设监督管理的说法，正确的有（）。
A.乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作
B.残疾人联合会、老龄协会等组织依照法律、法规以及各自章程，协助各级人民政府及其有关部门做好无障碍环境建设工作
C.****
D.县级以上地方人民政府有关主管部门定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评估，并
将评估结果向社会公布，接受社会监督E.*****
【答案】ABD
【解析】A 正确，乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作。
B 正确，残疾人联合会、老龄协会等组织依照法律、法规以及各自章程，协助各级人民政府及其有关部门做好无障碍环境建设工作。
D 正确，县级以上地方人民政府有关主管部门定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评估，并将评估结果向社会公布，接受社会监督。
94.关于农民工工资支付保障的说法，正确的有()。
A.*****
B.任何单位和个人不得拖欠农民工工资
C.*****
D,** ***今
E.农民工工资保证金可以按照年度合同额的一定比例存储
【答案】BE
【解析】B 正确，农民工有按时足额获得工资的权利，任何单位和个人不得拖欠农民工工资；用人单位拖欠农民工工资的，应当依法予以清偿。
E 正确，工资保证金按工程施工合同额（或年度合同额）的一定比例存储，原则上不低于1%，不超过 3%。
95.根据《安全生产法》，关于安全生产相关信息系统的说法，正确的是（）。
A.对违法企业及从业人员的信息，应当通告相关部门与机构
B.*****
C.有关部门应当如实记录生产经营单位及其有关从业人员的安全生产违法行为信息
D.对存在失信行为的企业及从业人员，应当采取联合惩戒措施并公示
E.对企业做出行政处罚决定后，应当在 7 个工作日内在公示系统公开曝光【答案】CDE
【解析】C 正确，负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库，如实记录生产经营单位及其有关从业人员的安全生产违法行为信息。
D 正确，有关部门和机构应当对存在失信行为的生产经营单位及其有关从业人员采取加大执法检查频次、暂停项目审批、上调有关保险费率、行业或者职业禁入等联合惩戒措施，并向社会公示。
E 正确，对生产经营单位作出处罚决定后 7 个工作日内在监督管理部门公示系统予以公开曝光。
A 错误，对违法行为情节严重的生产经营单位及其有关从业人员，应当及时向社会公告，并通报行业主管部门、投资主管部门、自然资源主管部门、生态环境主管部门、证券监督管理机构以及有关金融机构"，A 项漏掉"情节严重"。
96.根据《民法典》，关于委托合同双方当事人权利义务的说法，正确的有（）。
A.****
B.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同
C.受托人完成委托事务后，委托人应当及时接受委托事务结果
D.在紧急情况下受托人为了维护委托人的利益需要，可以不经委托人同意转委托第三人E.*****
【答案】BCD
【解析】《民法典》规定，委托人或者受托人可以随时解除委托合同。因解除合同造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，无偿委托合同的解除方应当赔偿因解除时间不当造成的直接损失，有偿委托合同的解除方应当赔偿对方的直接损失和合同履行后可以获得的利益。
转委托代理未经被代理人同意或者追认的，代理人应当对转委托的第三人的行为承担责任。但是，在紧急情况下代理人为了维护被代理人的利益需要转委托第三人代理的除外。
C 正确，受托人完成委托事务后委托人应当及时接受委托事务结果。
97.关于施工现场安全防范措施的说法，正确的有（）。
A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
B.在城市市区内的建设工程，施工企业应当对施工现场实行封闭围挡
C.施工现场的安全防护用具必须由专人管理，定期检修、保养
D.施工现场设置的安全警示标志必须符合国家标准和行业标准
E.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用一律由施工单位承担【答案】ABC
【解析】A 正确，施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。
B 正确，在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
C 正确，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
D 错误，安全警示标志必须符合国家标准，不包括行业标准。
E 错误，施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。
98.关于建设项目文物保护的说法，正确的有()。
A.建设单位应报请国务院文物行政部门组织考古调查勘探
B.配合建设工程的考古发掘由省级文物行政部门批准
C.建设单位对配合建设工程进行的考古调查、发掘等，应当予以协助
D.批准考古发掘前应征求科研机构、专家和社会公众意见
E.确因建设工期紧迫，对古文化遗址急需进行抢救发掘的，由省级人民政府文物行政部门
组织发掘，并同时补办审批手续
【答案】CE
【解析】A 错误，应该是“省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门”。
进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。需要配合建设工程进行的考古发掘工作，应当由省、自治区、直辖市文物行政部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政部门批准。国务院文物行政部门在批准前，应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家的意见。
建设单位对配合建设工程进行的考古调查、勘探、发掘，应当予以协助，不得妨碍考古调查、勘探、发掘。确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续。
99.关于施工企业安全生产教育培训的说法，正确的有（）。
A.“安管人员”的安全生产考核合格证书有效期为3 年，全国范围内有效B.*****
C.采用新工艺等“四新”前，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训
D.特种作业人员必须经过专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业
E.*****
【答案】ACD
【解析】A 正确，"安管人员"即企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员，其安全生产考核合格证书有效期为3 年，证书在全国范围内有效。
C 正确，生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；
施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
D 正确，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
100.根据《行政强制法》，关于行政机关强制执行的催告的说法，正确的有（）。
A.催告应当在行政机关作出强制执行决定前进行
B.当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩
C.催告可以以口头形式作出D.****
E.*****
【答案】AB
【解析】A 正确，行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。
B 正确，当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。
C 错误，催告应当以书面形式作出，不存在口头形式的例外。
D 错误，事先催告是行政机关作出强制执行决定的必经程序。
E 错误，在催告期间，对有证据证明(而非“疑似”)有转移或者隐匿财物迹象的，行政机关可以(而非“应当”)作出立即强制执行决定。
