2026造价师考试工程计价真题及答案
- 2026-10-20 09:40:55
2026造价师考试工程计价真题及答案2026年一级造价工程师《建设工程计价》模拟真题卷
（盲猜版，单选60题 + 多选20题）
说明：部分题干和选项记录不完整，答案顺序可能不对，仅用于估分，；记录不完整选项用【*】标记。
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
【1】某建设项目的工程费用为 15000 万元，工程建设其他费用为 1800 万元，基本预备费率为 5%，流动资金为 300 万元，该项目的工程造价为（ ）万元。
A.【】
B. 18440
C.【】
D.【】
答案：B
【2】下列专业工程的总投资构成中，增值税独立列项并单独计算的是（）。
A.铁路工程
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【3】某批进口设备离岸价为 4000 万元，国际运费率和运输保险费率分别为 5%和 5‰；关税税率为20%，消费税税率为10%，该批设备进口环节消费税为（ ）万元。
A.【】
B. 562.81
C.【】
D.【*】
答案：B
【4】关于计算国产非标准设备购置费的说法，正确的是（）。
A.增值税销项税的计算基数中包含外购配套件费
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【5】下列建筑安装工程费用项目中，应计入企业管理费的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.职工探亲路费
答案：D
【6】关于增值税计取方法的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.在简易计税法下，所有的进项税额都不能抵扣
D.【*】
答案：？
【7】关于国外建筑安装工程费中相关费用组价的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.公式法仅适用于开办费的分摊
答案：D
【8】关于建设其他费中联合试运转费计算的说法，正确的是（ ）。
A.不考虑设备质量缺陷处理费
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【9】关于工程建设其他费中场地准备及临时设施费计算的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.新建项目的场地准备和临时设施费可根据实际工程量估算
D.【*】
答案：C
【10】某建设项目静态投资为 10000 万元，项目基本预备费率为 5%，建设前期0.5年，建设期2年，投资分年支出且均衡发放，若年投资价格上涨率为 3%，则该项目价差预备费为（ ）万元。
A.454*5
B.【】
C. 610.16
D.【*】
答案：A
【11】某建设项目建设期为 2 年，第 1、2 年年初分别从银行贷款 2000 万元和 3000 万元，年利率4%，建设期只计息不付息，则该项目建设期贷款利息为（ ）。
A.【】
B.【】
C. 181.6
D.283.2
答案：D
【12】关于工程量清单计价模式的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.实现了计价风险按合同约定由发承包双方分担
C.【】
D.【*】
答案：B
【13】关于工程总承包模式下可行性研究后项目清单编制的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.项目清单编码通常由四级编码组成而成
C.【】
D.【*】
答案：B
【14】关于模拟工程量清单的说法，正确的是（ ）。
A.模拟工程量清单既可用于施工发承包模式又可用于工程总承包模式
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【15】某企业测定预制钢柱构件安装的机械台班消耗量标准，在正常施工条件下，其余时间均正常工作。以上测定时间为例，计算该企业此规格预制钢柱安装的起重机台班消耗量为（ ）台班/t。
A.【】
B. 0.029
C.【】
D.【*】
答案：B
【16】用1:1水泥砂浆贴瓷砖，结合层厚度为10 mm，灰缝宽为2 mm，瓷砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则每100 ㎡瓷砖墙面中砂浆消耗量为（ ）m³/100 ㎡。
A.【】
B.【】
C.【*】
D. 1.015
答案：D
【17】关于人工工日单价的构成和变化的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.应包括职工职业技能鉴定、职业资格认定等费用
D.【*】
答案：C
【18】某建材从两处采购，该建材的不含税单价应为（ ）元/t。
A.【】
B.【】
C.【*】
D. 896.24
答案：D
【19】可同时作为投资估算指标和概算指标应用对象的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.单位工程
D.【*】
答案：C
【20】已知新建工厂的主厂房、运营楼、动力中心、仓库、其他建筑的基期、报告期造价指标及总投资额如下表所示，该地区新建工厂的报告期造价综合指数是（ ）。
A.【】
B.【】
C. 1.025
D.【*】
答案：C
【21】关于工程造价数字化发展趋势的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.数字技术可以扩展以造价为核心的项目管理
C.【】
D.【*】
答案：B
【22】关于确定项目合理建设规模的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.为了防止投资项目效率低下和资源浪费，国家对某些行业的建设项目规定了规模界限
答案：D
【23】关于投资估算作用的说法，正确的是（ ）。
A.投资估算可作为项目资金筹措的依据
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【24】下列估算方法中，适合可行性研究阶段投资估算的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.指标估算法
D.【*】
答案：C
【25】甲地2026年拟建一年产30万套电子产品的项目。根据调查，乙地2025年建设的年产15万套相同产品的已建项目的静态投资额为60000万元。生产能力指数0.8，甲地物价平稳，造价水平较乙地高8%，采用生产能力指数法估算该拟建项目的静态投资为（ ）万元。
A.【】
B.【】
C. 112823.35
D.【*】
答案：C
【26】下列建筑物的平面形状中，建筑周长系数最大的是（ ）。
A.【】
B.【】
C. L形
D. T形
答案：C
【27】《政府投资条例》投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告，该比例是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D. 10%
答案：D
【28】某地拟建一工程，与其类似的已有工程单方工程造价为4000元/m²，其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费分别占工程造价的18%、45%、12%、10%。已知拟建工程与类似工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费的差异系数分别为1.01、1.03、0.97、1.02，除此以外的其他费用差异系数为1。采用类似工程概算法计算，该拟建工程单方工程造价为（ ）元/m²。
A. 3455
B. 4055
C.【】
D.【*】
答案：B，人工费：18%；材料费：45%；机具使用费：12%；企业管理费：10%；其他：应用1减去已知条件
【29】下列各项费用中，应计入单位工程施工图预算的是（ ）。 A.企业管理费 B.项目建设管理费 C.建设期利息 D.铺底流动资金 【答案】A
【30】关于招标工程量清单的编制和发布的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.编制招标工程量清单应按施工现场实际情况编排清单项目
D.【*】
答案：C
【31】关于工程量清单的项目特征描述的说法，正确的是（ ）。
A.若采用标准图集能够满足全部项目特征描述要求的，可直接采用“详见 ×× 图集”的方式描述
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【32】关于最高投标限价编制的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.国有资金投资的建筑工程定向招标，应当设有最高投标限价
C.【】
D.【*】
答案：B
【33】根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024，关于投标人投标报价汇总的说法，正确的是（ ）。
A.投标报价中的暂列金额应以招标工程量清单内提供的金额为准
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【34】根据《招标投标法》及有关规定，关于投标报价编制原则的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.应依据相关计量与计价标准的规定及投标人自身条件自主确定投标报价
答案：D
【35】根据《招标投标法》及有关规定，关于投标人的投标报价法定上限的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.最高投标限价
D.【*】
答案：C
【36】关于措施项目清单报价编制的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.投标人应承担措施项目报价合理性的风险
C.【】
D.【*】
答案：B
【37】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》和《标准施工招标文件》，评标时初步评审的全部内容包括（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.形式评审、资格评审、响应性评审
答案：D
【38】关于建设工程施工合同签订的时间及规定的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金并赔偿损失
答案：D
【39】缺
【40】工程总承包采用固定总价时，关于预备费的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.由投标人自主报价，归承包人所有
答案：D
【41】工程总承包模式下选择总价合同时，关于合同价款风险承担的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.超出合同约定风险边界范围的事项可调整合同价款
答案：D
【42】关于国际工程投标报价开办费的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.用于正式开始之前的各项现场准备工作所需的费用
C.【】
D.【*】
答案：B
【43】缺
【44】根据《建设工程工程量清单计价标准》，由于工程量清单缺陷，合同清单内（）合同调整合同价款的是（）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.工程量清单缺陷
答案：D
【45】采用总价合同的工程，因工程量清单缺陷应予以调整合同价款的是（ ）。
A.【】
B.以暂定数量单价计价的分部分项工程项目
C.【】
D.【*】
答案：B
【46】采用计日工计价的工作，承包人将发生计日工内容的有关报表和凭证报送发包人复核的时限为（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.该项工作实施过程中的每天
答案：D
【47】某施工合同中约定材料价格差额按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024价格信息调差法计算，但未明确约定材料价格风险幅度，施工中某期钢筋的造价信息发布价为 4800 元/t。该期钢筋的实际结算价应是（ ）元/t。
A. 4575
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【48】关于暂估价和暂列金额引起的合同价款调整的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.竣工结算时未使用的暂列金额归发包人所有
答案：D
【49】某发包人批准的专业分包工程发生工程变更，引起进度计划网络图上的工作 X(在关键线路上)与平行工作 Y(在非关键线路上)同时发生变化，原计划中 Y 工作的剩余自由时差为 10 天，该专业分包工程总承包服务费为 500 万元，则受此工程变更影响的专业分包工程总承包服务费调整价款为（ ）万元。
A.【】
B. 115
C.【】
D.【*】
答案：B
【50】某建筑工程施工过程中发生如下事件：①发包人延迟提供图纸，窝工 40 个工日，②发包人要求对隐蔽工程进行重新检测，用工 5 个工日，若不考虑其他费用，在隐蔽工程质量检测合格的情况下，承包人可向发包人索赔的金额为（ ）元。
A.【】
B.【】
C.【*】
D. 17550
答案：D
【51】工程实施过程中，进度款支付前对分部分项工程项目清单工程量计量应依据的图纸是（ ）。
A.【】
B.【】
C.施工图纸
D.【*】
答案：C
【52】某工程合同总额为 20000 万元，其中主要材料及构件费用所占比重为 40%，合同约定的预付款总额为 5000 万元，按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）万元。
A.【】
B.【】
C. 7500
D.【*】
答案：C
【53】由于承包人违约解除合同的工程价款结算，发包人应向承包人支付的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.按进度计划已运至现场的材料货款
D.【*】
答案：C
【54】关于社会投资项目质量保证金管理的说法，正确的是（ ）。
A.交由金融机构托管
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【55】建设工程施工合同具有的情况中，应认定为合同无效的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.承包人因转包建设工程与他人签订的施工合同
D.【*】
答案：C
【56】根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017，关于评标争议鉴定的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.对因人工费调整文件引起的调整人工费争议，如合同约定不执行的，应做出不执行文件的鉴定
C.【】
D.【*】
答案：B
【57】根据2017版FIDIC《施工合同条件》，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，期中支付证书中的材料和设备款的预支比例为该费用的（ ）。
A.【】
B.【】
C. 80%
D.【*】
答案：C
【58】竣工结算编制时，应列入其他投资支出的是（ ）。
A.办公生活用家具、器具购置支出
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【59】关于建设工程竣工图的说法，正确的是（ ）。
A.应当绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【60】某工业建设项目由两个车间组成、各项费用如下表所示，已知车间一分摊到的工程保险费是 20 万元，则车间二应分摊的工程保险费是（ ）万元。
A.【】
B.【】
C.【*】
D. 31.71
答案：D
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0.5分）
【61】关于工器具购置费的说法，正确的有（ ）。
A.国产设备增值税的计算中，销售额均不包含增值税进项税额
B.【】
C.进口外贸手续费只在委托外贸公司代理进口业务时发生
D.进口设备增值税的计算基数为到岸价、关税和消费税之和
E.【】
答案：ACD
【62】与临时设施建造相关的费用中，应计入建筑安装工程费中临时设施费用的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.施工现场临时加工场
D.【*】
E.施工现场彩色钢板围挡
答案：CE
【63】下列费用中，应计入工程咨询服务费的有（ ）。
A.【】
B.节能评估费
C.【】
D.竣工图编制费
E.BIM技术咨询费
的选项，刷题不影响，重点练习可识别题干。
B.典型工程数据
C.人工、材料、施工机具的市场价格信息
D.【*】
E.造价指标
答案：ABCE
【65】关于工程量清单项目计价方式的说法，正确的有（ ）。
A.【】
B.分部分项工程项目清单通常采用暂定工程量与综合单价的方式计价
C.以项计价的分部分项工程项目清单可采用总价计价方式
D.【】
E.专业工程暂估价采用总价计价方式计价，以项计算含增值税的价格
答案：BCE
【66】关于人工、材料、施工机具台班消耗量编制的说法，正确的有（ ）。
A.工日消耗量由工序作业时间和规范时间组成
B.【】
C.【】
D.材料损耗量可采用现场技术测定法确定
E.【*】
答案：AD
【67】关于施工机械台班单价的计算公式,正确的有（ ）。
A.【】
B.台班维护费=台班检修费×维护费系数
C.【】
D.【*】
E.台班其他费=（年车船税+年保险费+年检测费）/年工作台班
答案：BE
【68】下列各项单位中，属于功能性单位的有（ ）。
A.住宅户数（户）
B.【】
C.【】
D.办公人数（工位）
E.可租售面积（m²）
答案：ADE
【69】关于可行性研究阶段的投资估算方法的说法,正确的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.安装主材费可以根据行业和地方相关部门定期发布的价格信息或市场询价进行估算
D.有合同或协议明确的费用时，工程建设其他费用应按合同或协议列入
E.在应用指标估算法时，应根据不同地区、建设年代、条件等进行调整
答案：CDE
【70】下列工程概算中，属于设备及安装工程概算内容的有（ ）。
A.电气设备及安装工程概算
B.【】
C.【】
D.【*】
E.热力设备及安装工程概算
答案：AE
【71】关于总承包服务费清单编制的说法，正确的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.直接发包的专业工程的总承包服务费宜以项计量
E.按费率计量的专业分包工程总承包服务费，宜以暂估价作为计价基础
答案：DE
【72】下列工程价格信息及造价资讯中，编制最高投标限价分部分项工程费用时通常考虑的有（ ）。
A.近期获得的类似工程市场竞争合理投标单价
B.近期签订的类似工程合同价格
C.近期完成的类似工程设计概算的价格
D.【】
E.【】
答案：ABC
【73】关于专业工程暂估价计价表编制与填报的说法，正确的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.专业工程暂估价为包含增值税的专业工程费用
D.发包人可根据项目情况，结合同类工程的合理价格或概算金额确定暂估价
E.结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”
答案：CDE
【74】对投标文件响应性评审时，属于显著的差异或保留情形的有（ ）。
A.对工程的范围、质量及使用性能产生实质性影响
B.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性的限制
C.纠正这种差异将会对其他投标人的竞争地位产生不公平影响
D.【】
E.【】
答案：ABC
【75】根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024，因工程变更引起施工条件变化情况下需调整综合单价，与施工条件变化相关的因素有（ ）。
A.【*】
B.工程基础的变化
C.施工季节的变化
D.材料运输方式的变化
E.构件规格的变化
答案：BCDE
【76】关于工期索赔的说法，正确的有（ ）。
A.因承包人原因造成施工进度滞后，属于不可原谅延期
B.【*】
C.可原谅延期事件在关键线路上时，延误的时间即为索赔工期
D.网络图分析法适合计算多干扰事件共同作用引起的索赔工期
E.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者不承担延期责任
答案：ACDE
【77】在施工过程结算款中列支的费用，工程竣工结算时仍需重新计算确定的有（ ）。
A.安全生产措施费用
B.【】
C.【】
D.总承包服务费用
E.【*】
答案：AD
【78】下列建设工程合同价款争议的解决结果中，对发承包双方均有约束力的有（ ）。
A.双方协商签订的和解协议
B.【】
C.【】
D.有异议的仲裁裁决
E.有异议的法院判决
答案：ADE
【79】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件，承包人应向工程师发出通知的有（ ）。
A.对环境保护产生实质性影响
B.降低工程的安全性
C.所涉设备难以采购
D.【*】
E.造成工期延误
答案：ABCE
【80】下列各项费用或成本中，应当按照无形资产核算入账的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.自创专利权时产生的研制成本
D.自创专利权时产生的交易成本
E.向土地管理部门申请土地使用权并为之支付的出让金
答案：CDE
答题说明（可放在试卷最前面）
考试说明
1. 本试卷为2026一级造价《工程计价》真题还原卷，单选60题，多选20题，满分100分。
2. 单选题：每题1分，只有1个正确选项；多选题每题2分，少选按选项给分，错选不得分。
3. 【*】代表原图被遮挡的选项，刷题不影响，重点练习可识别题干。
可选排版方案
方案①：试卷+答案分开两份（一份纯题目试卷，一份单独答案解析），方便闭卷自测；
方案②：试卷末尾附带答案（当前版本），做完直接核对。
你想要我把纯题目版本（去掉所有答案，单独一份空白试卷）单独输出吗？方便你直接复制打印做题。
（盲猜版，单选60题 + 多选20题）
说明：部分题干和选项记录不完整，答案顺序可能不对，仅用于估分，；记录不完整选项用【*】标记。
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
【1】某建设项目的工程费用为 15000 万元，工程建设其他费用为 1800 万元，基本预备费率为 5%，流动资金为 300 万元，该项目的工程造价为（ ）万元。
A.【】
B. 18440
C.【】
D.【】
答案：B
【2】下列专业工程的总投资构成中，增值税独立列项并单独计算的是（）。
A.铁路工程
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【3】某批进口设备离岸价为 4000 万元，国际运费率和运输保险费率分别为 5%和 5‰；关税税率为20%，消费税税率为10%，该批设备进口环节消费税为（ ）万元。
A.【】
B. 562.81
C.【】
D.【*】
答案：B
【4】关于计算国产非标准设备购置费的说法，正确的是（）。
A.增值税销项税的计算基数中包含外购配套件费
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【5】下列建筑安装工程费用项目中，应计入企业管理费的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.职工探亲路费
答案：D
【6】关于增值税计取方法的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.在简易计税法下，所有的进项税额都不能抵扣
D.【*】
答案：？
【7】关于国外建筑安装工程费中相关费用组价的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.公式法仅适用于开办费的分摊
答案：D
【8】关于建设其他费中联合试运转费计算的说法，正确的是（ ）。
A.不考虑设备质量缺陷处理费
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【9】关于工程建设其他费中场地准备及临时设施费计算的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.新建项目的场地准备和临时设施费可根据实际工程量估算
D.【*】
答案：C
【10】某建设项目静态投资为 10000 万元，项目基本预备费率为 5%，建设前期0.5年，建设期2年，投资分年支出且均衡发放，若年投资价格上涨率为 3%，则该项目价差预备费为（ ）万元。
A.454*5
B.【】
C. 610.16
D.【*】
答案：A
【11】某建设项目建设期为 2 年，第 1、2 年年初分别从银行贷款 2000 万元和 3000 万元，年利率4%，建设期只计息不付息，则该项目建设期贷款利息为（ ）。
A.【】
B.【】
C. 181.6
D.283.2
答案：D
【12】关于工程量清单计价模式的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.实现了计价风险按合同约定由发承包双方分担
C.【】
D.【*】
答案：B
【13】关于工程总承包模式下可行性研究后项目清单编制的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.项目清单编码通常由四级编码组成而成
C.【】
D.【*】
答案：B
【14】关于模拟工程量清单的说法，正确的是（ ）。
A.模拟工程量清单既可用于施工发承包模式又可用于工程总承包模式
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【15】某企业测定预制钢柱构件安装的机械台班消耗量标准，在正常施工条件下，其余时间均正常工作。以上测定时间为例，计算该企业此规格预制钢柱安装的起重机台班消耗量为（ ）台班/t。
A.【】
B. 0.029
C.【】
D.【*】
答案：B
【16】用1:1水泥砂浆贴瓷砖，结合层厚度为10 mm，灰缝宽为2 mm，瓷砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则每100 ㎡瓷砖墙面中砂浆消耗量为（ ）m³/100 ㎡。
A.【】
B.【】
C.【*】
D. 1.015
答案：D
【17】关于人工工日单价的构成和变化的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.应包括职工职业技能鉴定、职业资格认定等费用
D.【*】
答案：C
【18】某建材从两处采购，该建材的不含税单价应为（ ）元/t。
A.【】
B.【】
C.【*】
D. 896.24
答案：D
【19】可同时作为投资估算指标和概算指标应用对象的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.单位工程
D.【*】
答案：C
【20】已知新建工厂的主厂房、运营楼、动力中心、仓库、其他建筑的基期、报告期造价指标及总投资额如下表所示，该地区新建工厂的报告期造价综合指数是（ ）。
A.【】
B.【】
C. 1.025
D.【*】
答案：C
【21】关于工程造价数字化发展趋势的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.数字技术可以扩展以造价为核心的项目管理
C.【】
D.【*】
答案：B
【22】关于确定项目合理建设规模的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.为了防止投资项目效率低下和资源浪费，国家对某些行业的建设项目规定了规模界限
答案：D
【23】关于投资估算作用的说法，正确的是（ ）。
A.投资估算可作为项目资金筹措的依据
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【24】下列估算方法中，适合可行性研究阶段投资估算的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.指标估算法
D.【*】
答案：C
【25】甲地2026年拟建一年产30万套电子产品的项目。根据调查，乙地2025年建设的年产15万套相同产品的已建项目的静态投资额为60000万元。生产能力指数0.8，甲地物价平稳，造价水平较乙地高8%，采用生产能力指数法估算该拟建项目的静态投资为（ ）万元。
A.【】
B.【】
C. 112823.35
D.【*】
答案：C
【26】下列建筑物的平面形状中，建筑周长系数最大的是（ ）。
A.【】
B.【】
C. L形
D. T形
答案：C
【27】《政府投资条例》投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告，该比例是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D. 10%
答案：D
【28】某地拟建一工程，与其类似的已有工程单方工程造价为4000元/m²，其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费分别占工程造价的18%、45%、12%、10%。已知拟建工程与类似工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费的差异系数分别为1.01、1.03、0.97、1.02，除此以外的其他费用差异系数为1。采用类似工程概算法计算，该拟建工程单方工程造价为（ ）元/m²。
A. 3455
B. 4055
C.【】
D.【*】
答案：B，人工费：18%；材料费：45%；机具使用费：12%；企业管理费：10%；其他：应用1减去已知条件
【29】下列各项费用中，应计入单位工程施工图预算的是（ ）。
【30】关于招标工程量清单的编制和发布的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.编制招标工程量清单应按施工现场实际情况编排清单项目
D.【*】
答案：C
【31】关于工程量清单的项目特征描述的说法，正确的是（ ）。
A.若采用标准图集能够满足全部项目特征描述要求的，可直接采用“详见 ×× 图集”的方式描述
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【32】关于最高投标限价编制的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.国有资金投资的建筑工程定向招标，应当设有最高投标限价
C.【】
D.【*】
答案：B
【33】根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024，关于投标人投标报价汇总的说法，正确的是（ ）。
A.投标报价中的暂列金额应以招标工程量清单内提供的金额为准
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【34】根据《招标投标法》及有关规定，关于投标报价编制原则的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.应依据相关计量与计价标准的规定及投标人自身条件自主确定投标报价
答案：D
【35】根据《招标投标法》及有关规定，关于投标人的投标报价法定上限的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.最高投标限价
D.【*】
答案：C
【36】关于措施项目清单报价编制的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.投标人应承担措施项目报价合理性的风险
C.【】
D.【*】
答案：B
【37】根据《评标委员会和评标方法暂行规定》和《标准施工招标文件》，评标时初步评审的全部内容包括（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.形式评审、资格评审、响应性评审
答案：D
【38】关于建设工程施工合同签订的时间及规定的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人应向中标人退还投标保证金并赔偿损失
答案：D
【39】缺
【40】工程总承包采用固定总价时，关于预备费的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.由投标人自主报价，归承包人所有
答案：D
【41】工程总承包模式下选择总价合同时，关于合同价款风险承担的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.超出合同约定风险边界范围的事项可调整合同价款
答案：D
【42】关于国际工程投标报价开办费的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.用于正式开始之前的各项现场准备工作所需的费用
C.【】
D.【*】
答案：B
【43】缺
【44】根据《建设工程工程量清单计价标准》，由于工程量清单缺陷，合同清单内（）合同调整合同价款的是（）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.工程量清单缺陷
答案：D
【45】采用总价合同的工程，因工程量清单缺陷应予以调整合同价款的是（ ）。
A.【】
B.以暂定数量单价计价的分部分项工程项目
C.【】
D.【*】
答案：B
【46】采用计日工计价的工作，承包人将发生计日工内容的有关报表和凭证报送发包人复核的时限为（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.该项工作实施过程中的每天
答案：D
【47】某施工合同中约定材料价格差额按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024价格信息调差法计算，但未明确约定材料价格风险幅度，施工中某期钢筋的造价信息发布价为 4800 元/t。该期钢筋的实际结算价应是（ ）元/t。
A. 4575
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【48】关于暂估价和暂列金额引起的合同价款调整的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.竣工结算时未使用的暂列金额归发包人所有
答案：D
【49】某发包人批准的专业分包工程发生工程变更，引起进度计划网络图上的工作 X(在关键线路上)与平行工作 Y(在非关键线路上)同时发生变化，原计划中 Y 工作的剩余自由时差为 10 天，该专业分包工程总承包服务费为 500 万元，则受此工程变更影响的专业分包工程总承包服务费调整价款为（ ）万元。
A.【】
B. 115
C.【】
D.【*】
答案：B
【50】某建筑工程施工过程中发生如下事件：①发包人延迟提供图纸，窝工 40 个工日，②发包人要求对隐蔽工程进行重新检测，用工 5 个工日，若不考虑其他费用，在隐蔽工程质量检测合格的情况下，承包人可向发包人索赔的金额为（ ）元。
A.【】
B.【】
C.【*】
D. 17550
答案：D
【51】工程实施过程中，进度款支付前对分部分项工程项目清单工程量计量应依据的图纸是（ ）。
A.【】
B.【】
C.施工图纸
D.【*】
答案：C
【52】某工程合同总额为 20000 万元，其中主要材料及构件费用所占比重为 40%，合同约定的预付款总额为 5000 万元，按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（ ）万元。
A.【】
B.【】
C. 7500
D.【*】
答案：C
【53】由于承包人违约解除合同的工程价款结算，发包人应向承包人支付的是（ ）。
A.【】
B.【】
C.按进度计划已运至现场的材料货款
D.【*】
答案：C
【54】关于社会投资项目质量保证金管理的说法，正确的是（ ）。
A.交由金融机构托管
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【55】建设工程施工合同具有的情况中，应认定为合同无效的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.承包人因转包建设工程与他人签订的施工合同
D.【*】
答案：C
【56】根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T51262-2017，关于评标争议鉴定的说法，正确的是（ ）。
A.【】
B.对因人工费调整文件引起的调整人工费争议，如合同约定不执行的，应做出不执行文件的鉴定
C.【】
D.【*】
答案：B
【57】根据2017版FIDIC《施工合同条件》，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，期中支付证书中的材料和设备款的预支比例为该费用的（ ）。
A.【】
B.【】
C. 80%
D.【*】
答案：C
【58】竣工结算编制时，应列入其他投资支出的是（ ）。
A.办公生活用家具、器具购置支出
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【59】关于建设工程竣工图的说法，正确的是（ ）。
A.应当绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图
B.【】
C.【】
D.【*】
答案：A
【60】某工业建设项目由两个车间组成、各项费用如下表所示，已知车间一分摊到的工程保险费是 20 万元，则车间二应分摊的工程保险费是（ ）万元。
A.【】
B.【】
C.【*】
D. 31.71
答案：D
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选每个选项得0.5分）
【61】关于工器具购置费的说法，正确的有（ ）。
A.国产设备增值税的计算中，销售额均不包含增值税进项税额
B.【】
C.进口外贸手续费只在委托外贸公司代理进口业务时发生
D.进口设备增值税的计算基数为到岸价、关税和消费税之和
E.【】
答案：ACD
【62】与临时设施建造相关的费用中，应计入建筑安装工程费中临时设施费用的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.施工现场临时加工场
D.【*】
E.施工现场彩色钢板围挡
答案：CE
【63】下列费用中，应计入工程咨询服务费的有（ ）。
A.【】
B.节能评估费
C.【】
D.竣工图编制费
E.BIM技术咨询费
的选项，刷题不影响，重点练习可识别题干。
B.典型工程数据
C.人工、材料、施工机具的市场价格信息
D.【*】
E.造价指标
答案：ABCE
【65】关于工程量清单项目计价方式的说法，正确的有（ ）。
A.【】
B.分部分项工程项目清单通常采用暂定工程量与综合单价的方式计价
C.以项计价的分部分项工程项目清单可采用总价计价方式
D.【】
E.专业工程暂估价采用总价计价方式计价，以项计算含增值税的价格
答案：BCE
【66】关于人工、材料、施工机具台班消耗量编制的说法，正确的有（ ）。
A.工日消耗量由工序作业时间和规范时间组成
B.【】
C.【】
D.材料损耗量可采用现场技术测定法确定
E.【*】
答案：AD
【67】关于施工机械台班单价的计算公式,正确的有（ ）。
A.【】
B.台班维护费=台班检修费×维护费系数
C.【】
D.【*】
E.台班其他费=（年车船税+年保险费+年检测费）/年工作台班
答案：BE
【68】下列各项单位中，属于功能性单位的有（ ）。
A.住宅户数（户）
B.【】
C.【】
D.办公人数（工位）
E.可租售面积（m²）
答案：ADE
【69】关于可行性研究阶段的投资估算方法的说法,正确的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.安装主材费可以根据行业和地方相关部门定期发布的价格信息或市场询价进行估算
D.有合同或协议明确的费用时，工程建设其他费用应按合同或协议列入
E.在应用指标估算法时，应根据不同地区、建设年代、条件等进行调整
答案：CDE
【70】下列工程概算中，属于设备及安装工程概算内容的有（ ）。
A.电气设备及安装工程概算
B.【】
C.【】
D.【*】
E.热力设备及安装工程概算
答案：AE
【71】关于总承包服务费清单编制的说法，正确的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.【*】
D.直接发包的专业工程的总承包服务费宜以项计量
E.按费率计量的专业分包工程总承包服务费，宜以暂估价作为计价基础
答案：DE
【72】下列工程价格信息及造价资讯中，编制最高投标限价分部分项工程费用时通常考虑的有（ ）。
A.近期获得的类似工程市场竞争合理投标单价
B.近期签订的类似工程合同价格
C.近期完成的类似工程设计概算的价格
D.【】
E.【】
答案：ABC
【73】关于专业工程暂估价计价表编制与填报的说法，正确的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.专业工程暂估价为包含增值税的专业工程费用
D.发包人可根据项目情况，结合同类工程的合理价格或概算金额确定暂估价
E.结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”
答案：CDE
【74】对投标文件响应性评审时，属于显著的差异或保留情形的有（ ）。
A.对工程的范围、质量及使用性能产生实质性影响
B.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性的限制
C.纠正这种差异将会对其他投标人的竞争地位产生不公平影响
D.【】
E.【】
答案：ABC
【75】根据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024，因工程变更引起施工条件变化情况下需调整综合单价，与施工条件变化相关的因素有（ ）。
A.【*】
B.工程基础的变化
C.施工季节的变化
D.材料运输方式的变化
E.构件规格的变化
答案：BCDE
【76】关于工期索赔的说法，正确的有（ ）。
A.因承包人原因造成施工进度滞后，属于不可原谅延期
B.【*】
C.可原谅延期事件在关键线路上时，延误的时间即为索赔工期
D.网络图分析法适合计算多干扰事件共同作用引起的索赔工期
E.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者不承担延期责任
答案：ACDE
【77】在施工过程结算款中列支的费用，工程竣工结算时仍需重新计算确定的有（ ）。
A.安全生产措施费用
B.【】
C.【】
D.总承包服务费用
E.【*】
答案：AD
【78】下列建设工程合同价款争议的解决结果中，对发承包双方均有约束力的有（ ）。
A.双方协商签订的和解协议
B.【】
C.【】
D.有异议的仲裁裁决
E.有异议的法院判决
答案：ADE
【79】根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件，承包人应向工程师发出通知的有（ ）。
A.对环境保护产生实质性影响
B.降低工程的安全性
C.所涉设备难以采购
D.【*】
E.造成工期延误
答案：ABCE
【80】下列各项费用或成本中，应当按照无形资产核算入账的有（ ）。
A.【】
B.【】
C.自创专利权时产生的研制成本
D.自创专利权时产生的交易成本
E.向土地管理部门申请土地使用权并为之支付的出让金
答案：CDE
答题说明（可放在试卷最前面）
考试说明
1. 本试卷为2026一级造价《工程计价》真题还原卷，单选60题，多选20题，满分100分。
2. 单选题：每题1分，只有1个正确选项；多选题每题2分，少选按选项给分，错选不得分。
3. 【*】代表原图被遮挡的选项，刷题不影响，重点练习可识别题干。
可选排版方案
方案①：试卷+答案分开两份（一份纯题目试卷，一份单独答案解析），方便闭卷自测；
方案②：试卷末尾附带答案（当前版本），做完直接核对。
你想要我把纯题目版本（去掉所有答案，单独一份空白试卷）单独输出吗？方便你直接复制打印做题。
本文来自网友投稿或网络内容，如有侵犯您的权益请联系我们删除，联系邮箱：wyl860211@qq.com 。
